2023年螺栓购销合同实用
在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。合同的格式和要求是什么样的呢?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。
2023年螺栓购销合同实用篇一
身份证号:__________
住址:_______________
乙方:_______________
身份证号:__________
住址:_______________
甲乙双方就 安装工程达成如下协议:
一、门窗安装单价:
铝合金门窗安装每平米____________元;
二、承诺范围:
甲方将 工程发包给乙方。本工程共计 栋楼,分别为 ,共计为___________平方米。最终按实际发生面积结算。
三、安装质量标准:乙方在安装过程中严格控制门窗的横平、竖直、对角线、中垂线、距墙体厚度的位置等,把误差控制在国家和行业规定的有关标准之内。并按开发商提出的有关质量技术要求施工,并且严格按照_颁发的《jht103-96铝合金门窗安装及验收规程》施工。
四、安全施工:严格执行安全管理条例,做好工人进场三级教育及技术安全交底,认真执行安全操作规程及每周定期检查评定活动。乙方做好安全防护,安装人员进入施工现场佩戴安全帽、安全带。正确使用电动及手动工具;乙方承担安装过程中出现的一切安全责任事故及经济损失。
五、乙方安装包括:现场符合洞口尺寸、现场卸车、搬运、安装(钢附框、门窗框、内开窗扇、外开窗扇、固定玻璃五金、拼接、盖帽、排水孔盖、密封块、填隙等)、清理撕膜、打胶、框与墙体连接的固定件等等。
六、乙方承担安装过程中损坏、丢失造成的经济损失,玻璃合理损耗率为3%。
七、工程进度根据开发商和总包的要求提前完工,每延迟一天扣除承包费的5‰。
八、甲方负责把货物运到安装现场后,乙方进行验收并办理接收手续。
九、乙方在安装施工期间与施工总承包方搞好关系,如发生打架及纠纷由乙方负责。
十、付款方式及期限:根据甲方资金,适时拨付。
十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自签字之日起生效。
此协议未尽事宜,由双方协商解除。
甲方代表_______________
______年 ______月______日
乙方代表______________
______年 ______月______日
2023年螺栓购销合同实用篇二
为加快农村经济快速健康规模发展,沟通城乡流通渠道,促进农业产业化进程,根据《中华人民共和国民法典》,经买卖双方充分协商,订立本合同,以供双方共同遵守。
第一条标的交售日期、数量及价格
1、出卖人在年月以前(或月旬内),向买售人交售___板栗_(茶叶、生姜、板栗、高山蔬菜、灵芝、蚕种、)___斤。(张、担)。
2、所售绿色农产品最低价格(保护价)________元/斤(张、担),市场行情上涨时,有收购单位按市场价格进行收购。
3、买、卖双方的任何一方如需提前或延斯交货与提货,均应事先通知对方,双方另行达成新的协议。
第二条品种、等级、质量及包装
2、绿色农产品的品种、等级和质量按买卖双方协商确定,或按样品标准定价(样品由双方妥善保管,甲方验收)。
3、绿色农产品的包装,由买卖双方协商包装办法。
第三条交货方式、验收、结算方式
1、实行送货到________收购点,货物由买受人当面验收。
2、货款由买受人支付给出卖人,现金结算,钱货两清。不得打白条或代扣其它税费。
第四条违约责任
1、买受人在合同履行中退货的,应偿付出卖人退货部分货款总值_____(5-25%)的违约金。
2、买受人无故拒收绿色农产品,应向出卖人偿付被拒收货物总值_____(5-25%)的违约金。
3、买受人未按合同规定收购绿色农产品的,应按少收部分的总值_____(5-30%)支付违约金。
4、出卖人交货数量少于合同规定的,按少交数量价值_____(1-20%)支付违约金。
5、出卖人在交售绿色农产品掺杂使假,以次充好,买受人有权拒收,出卖人同时承担_____(5-25%)违约金。
6、出卖人的包装不符合规定的,买受人有权要求出乘人重新包装,损失有出卖人承担。
第五条不可抗力
1、买、卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时,应尽快向对方通报理由,在提供相应证明后,可根据情况部分或全部免予承担违约责任,出卖人如果由于不可抗力造成产品质量不符合同规定的,不承担违约责任。
2、_____绿色农产品因受气候影响早熟或晚熟的交货期经双方协商,可适当提前或推迟。
第六条合同的变更与解除
1、买、卖双方的任何一方,要求变更或解除合同时,应及时通知对方,未达成协议前,原合同仍然有效。当事人一方接受另一方要求变更或解除合同建议后,应在十日内做出答复,逾期不答复视为默认。
2、合同期满,买、卖双方可根据对下一年_____供应的预测,重新签订_____合同。
第七条合同争议的解决方式:
提交_____仲裁委员会仲裁;
依法向人民法院起诉。
第八条本合同__________生效
第九条其他约定事项:____________________
法定代表人:_________________
2023年螺栓购销合同实用篇三
甲方: ( 以下简称甲方 )
乙方: (以下简称乙方)
经甲乙双方协商看样,签订以下合同,共同遵守。
第一条
合同总价款为人民币 元。
第二条,交货地点及时间。
1地点:甲方指定专卖店。
2时间:自本合同签订且甲方收到预付款后日内。
第三条,甲乙双方责任。
1 甲方必须保证产品质量。
2 签订此合同,三日内乙方须付50%的货款给甲方。
3 按此合同交货日期,按时交货。如未按时交货,乙方将扣除甲方千分之二/每日的货款作为违约金。
第四条,结算方式。
终结付款额,依据实际数量,经双方认可后的款额支付(银行转帐或现金)。
第五条,本合同有效期自签订之日起生效,到全部货款结清之日为止。
第六条,此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同,需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份,双方各执一份。
甲方法人代表: 乙方法人代表:
甲方签字(盖章): 乙方签字(盖章):
银 行 帐 号: 银 行 帐 号:
年月日:年月日:
2023年螺栓购销合同实用篇四
甲方(卖方)
乙方(买方)
维护双方合法权益,根据《消费者权益保护法》,《合同法》及有关规定,甲、乙在平等,自愿的基础上双方协商一致同意,签定本合同。
第二条 质量标准:每件红木家具应符合b2385- 新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的39;树木名称,产品标识和实际用材符合,且不低于样品同等质量。
第三条 付款方式:定货时,甲方收取货款总额 15 %(不得超过20%)的定金(乙方违约定金不予返还,甲方违约定金双倍返还),余款提货或送货时付清。
第四条 自提货物。乙方自行提货,现场验收,缴清全款方可提货,提货时视为当日验收合格。
第五条 甲方送货,运费由甲方承担。乙方缴清货款,经乙方验货签收,卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收,买方发现问题应当场提出,并由双方协商达成解决方案。
第六条 违约责任:若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的 1 %向乙方支付违约金。
第七条 购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在 7 天内修理或更换,修理不好或不能更换的,予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的,甲方应予以更换或退货。
第八条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,提交当地仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
第九条 本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方(签章)
乙方(签章)
代表人签字:
代表人签字:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
2023年螺栓购销合同实用篇五
注册营业地点:_________________________
乙方(供给方,受托方):_______________
注册营业地点:_________________________
签订日期:_________年_______月_______日
第一条 合作的产品、数量及定单
1.1 定牌产品品名、规格、型号、目标总量、品名规格型号、时段、单位、总量。
2.2 甲方每月向乙方书面发出____个月以上预期量的滚动订单。乙方根据订单预备____天材料和零件。
2.3 甲方应在每月____日前向乙方下达下个月的订单,包括品种、数量、交货时间、顺序等。乙方除非向甲方提出书面修改意见,否则视为同意该月订单。订定下达后不能变更,除非乙方同意变更。
2.4 乙方应在甲方下达订单____天内,向甲方提供下月的日排产计划。
第二条 产品包装与标识
2.1 定牌产品使用甲方________注册商标,以及法律许可甲方使用的其他标记、文字、符号。乙方未经同意不能使用________注册商标,也不能将甲方注册商标及法律许可甲方使用的其他标记、文字、符号提供给第三方,包括与此相关的容易混淆的任何标记、商标、铭牌或公司名称。
2.2 甲方应获得合法的________注册商标使用权,并向乙方提供该注册商标的审批证明文件。
2.3 乙方须根据甲方要求,在产品内外包装标明_______品牌。
2.4 产品背脊标识的产地为____,厂址为________。
2.5 如果甲方发现有与乙方合作的第三方有对甲方商标、标记的侵权行为,应立即通知乙方停止为其生产。当侵权实施已经发生,乙方未获准甲方同意不要擅自处理侵权产品。
2.6 定牌产品仅允许甲方或甲方授权的企业销售,乙方未经甲方书面授权不得销售。
第三条 质量保证
3.1 产品标准:
3.1.1 乙方生产过程须符合甲方的质量控制规范(见附件1)要求。
3.1.2 乙方生产的定牌产品须符合国家标准规定,并符合验收标准。
3.2 产品质量:
3.2.1 所有定牌产品都须获得认证。
3.2.2 安全认证由_______方完成,认证费由_______方承担。
3.2.3 乙方须按甲方的要求在产品的机身、外包装上进行出厂编号。
3.2.4 乙方应进行严格的产品出厂前的检验测试,以确保产品品质与合同条款和质量标准规定的内容相符。
3.2.5 甲方可以通过其技术代表共同参与对出厂产品的质量控制。同时有权利不定期检查预定牌产品相关的检测设备、生产过程及材料零部件质量控制。
3.2.5 乙方生产定牌产品在设计、规格、替代原材料及部件等方面如有变更,事前需征得甲方的书面同意。如果甲方提出任何变更要求,需乙方书面同意。
3.2.6 如果定牌产品在交货后____月内某一个型号出现批量性故障和缺陷由乙方负责,缺陷率的判定和计算方法,在本合同的附件1质量异议认定中详细规定。
3.2.7 甲方有义务将市场产品信息反馈给乙方,为产品质量的不断提高提供材料。
第四条 产品供价及结算方式
4.1.1 供价(计算单位:)
型号、规格、付款方式、单位、支付价格(人民币元,含税)、备注
4.1.2 在双方确认排产计划后,乙方凭双方确认后的排产计划组织生产和发货。每月____日甲方按当月 量 以 形式向乙方支付当月货款。
4.1.4 以上价格在合同期内原则上不变。如市场行情发生较大变动时,一方提出供价变动要求时须同另一方协商并签订补充协议确定之,否则须执行本协议。
第五条 产品交货及运输
5.1 合同交货履行地点:
5.2 产品运输由____方负责,____方承担运费用。
5.3 运输责任:____方的责任在____后结束。此后,货物出现风险责任由____方负责。
5.6 如乙方责任,按本协议第三条有关协议执行,并由乙方承担延期交货给甲方造成的损失。如甲方责任,按本协由甲方承担延期交货给乙方造成的损失。
第六条 市场规范与协调
6.1 双方应注意保持定牌产品的差异化,以避免雷同产品在市场价格上的差异给对方造成损失。乙方在运作自己的产品市场时在规格、型号、花色等方面避免与提供给甲方的定牌产品相似。
6.2 建立价格通报与协调机制。当市场行情发生变化,一方需要调整价格时,应通知对方。双方应通过共同协商共同调整价格,以避免造成负面影响。
6.3 若一方违反本条市场规范条款,对方督促其改进而没有立即改进时,为约方应该承担对方损失的 。
第七条 工作联系
7.1 双方合作期间,甲方可以在乙方设立驻厂代表。
7.2 驻厂代表的责任是进行质量监督、物流管理与 事务。
7.3 驻厂代表应遵从乙方规章制度,并且不得进入与本合作业务无关的场所。
7.4 乙方为驻厂代表提供办公室(桌)____间(个),电话____部,房租水电费用由____方承担。
电话费用由 方承担。
7.5 甲方的联系方式为:________________
7.6 乙方的联系方式为:________________
第八条 技术培训
8.1 为了保证定牌产品的维修服务,如果甲方认为必要,乙方应为甲方维修人员进行技术培训,并将定牌产品的技术传授给甲方技术、维修人员,包括向甲方提供教材、图纸、器材。
8.2 培训地点设在 ,场地费用由 方承担,培训人员的差旅费由 方承担。
第九条 维修和零部件
9.2 乙方同意向甲方提供如下规格数量的零部件周转量,乙方再在____月内以旧换新。超过本周转量,则双方先以现款结算。
9.4 甲方保证,乙方为甲方提供的零部件仅用于定牌产品的维修,不用于其他目的。
a.包装材料、印刷品____年
b.主关零部件____年
c.非主关零部件____年
9.6 合作期满,乙方应在____年内保证上述8.1、8.2、8.3条义务的执行。
第十条 附则
10.1 本合同的条款、附件共同组成一个完整的协议,在此之前的口头约定、书面资料不构成协议的内容因而无效。
10.2 本合同签署前,双方都应向对方提供有效的法律文件,包括《企业法人营业执照》、_________________ 。
10.3 本合同一式____份, 甲方____份,乙方____份。
10.3 本合作发生争议,通过如下方式解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年螺栓购销合同实用篇六
甲方(总包方)
乙方(分包方)
水电分包:
消防分包方:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、分包工程范围:水、电安装及消防工程
四、工程期限:
月日起至土建交工日期止全部工程竣工验收合格。
五、材料设备供应:安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。其规格、品牌和质量必须符合设计和建设单位规定要求。
六、技术资料供应:由甲方向乙方施工图各两套。
七、付款方法:
1、乙方每月25号前向甲方提供月报。
2、付款方式参照总承包施工合同约定的付款方式。
八、结算依据:
1、本工程水电安装计价按工程总包合同相关条款执行,并以审核后的施工图预算和决算为依据。
2、本工程施工过程中,如有设计变更时应根据设计部门的设计变更通知书调整总造价。
3、乙方按甲方工程总包合同所定类别等级收取各项费用,乙方办理结算。
4、乙方按分包工程最终审计价的向甲方上交管理费(含税),甲方向乙方在每次拨进度款的同时扣除其上交款。乙方向甲方提供最终结算金额80%的材料发票。
5、甲方分别向水电分包方和消防分包方收取配合费贰万元整(20000元)
九、工程质量、工程验收、工程检修
1、安装工程质量应符合设计和国家规范,要求达到验收合格标准。
2、工程完工经各方面质量检查验收合格后,双方一同向建设单位办理交工结算手续;分包工程具体验收事宜由乙方负责。
3、交工前15天,乙方应将交工竣工资料整理齐全交甲方,并同甲方一道交建设单位和质监机构。
4、工程保修
本工程保修期从建设单位与甲方办理接交手续之日起计算,水、电安装工程为壹年。在保修期内,因施工造成的质量缺陷乙方应无条件及时保修,费用由乙方承担。
十、安全责任
1、乙方进场后,必须严格遵守甲方的规章制度和安全纪律。对其务工人员必须进行遵章守纪和安全教育。
2、乙方在施工中必须采取切实有效的安全防范措施,确保生产安全,杜绝事故发生。
3、乙方务工人员在施工中发生的安全事故,责任由肇事方承担,若由乙方务工人员造成的一切安全事故,责任由乙方自行承担。
4、乙方务工人员违反甲方的规章制度和安全纪律,甲方可根据其规章制度和纪律,对乙方给予一定的经济处罚,情节严重者,直至追究法律责任。
十一、施工工期
严责执行甲方进度计划;根据现场施工情况,服从甲方安排,配合好其他相关工种的交叉作业。
1、如因乙方原因延期交工,建设单位的工期罚款由乙方负责。
2、如因乙方原因严重影响工程施工进度计划完成,甲方有权对乙方进行罚款处理,罚款金额视情节而定。
十二、甲方委派史洪亮同志为现场代表,乙方分别委派、同志为现场代表,代表双方履行合同,并商定未尽事宜。
十三、违约责任
1、本合同从签订生效之日起,双方必须全面覆行合同所规定的事项,任何一方不得擅自变更或解除合同。
2、双方由于某一方的责任造成本合同不能履行或不能完全履行,其责任方应承担违约责任,并按《合同法》有关规定向对方偿付违约金或赔偿金。
十四、合同份数
本合同一式三份,三方各执一份。
十五、合同期限
本合同双方签章后生效,全部工程交工验收结清工程价款后失效。
十六、未尽事宜,双方协商解决,并签定补充合同。
十七、水电与消防工作界面划分详见附件。(附后)
2023年螺栓购销合同实用篇七
乙方:
一、订购产品名称:
二、订购产品数量:
三、质量标准:
甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。
四、产品规格及价格:
1、付款方式:双方选择以下第种方式支付货款。
2、翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后,甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。
3、留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后,留下________元作为质量保证金,其余款项货到后当月内付清。合同期限届满,货物没有发生质量问题,质量保证金全部退还乙方。
4、货物运到甲方后,经检验合格,卸货后——日内付款。
五、产品包装要求及规格:(包装费用已包含在货物价格内)
______________________________________________________。
六、交货地点:___________________________________。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
七、供货时间:
乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单,____个工作日内将货物送至合同指定地点。
八、双方的权利和义务:
1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化,经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成,仍按原条款执行。
2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求,甲方有权拒收货物。如甲方拒收,乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物,且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。
3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品,必须符合相关的国家、行业或企业标准,并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。
4、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测,如发现质量问题,乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的,乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)
5、因乙方产品内在质量问题,引发甲方生产或质量事故,造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等),此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
6、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符,应赔偿甲方违约金_________元。
7、双方都应保守对方的商业机密。
十一、合同有效期:________年____月____日起至20________年____月____日止。
十二、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。双方发生争议时,协商解决,协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十三、合同签订地:
_____________________________。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法人代表:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
开户行:开户行:
账号:账号:
2023年螺栓购销合同实用篇八
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
现需方需要 一批,双方经过友好协商达成以下协议
一、 产品名称: 材材质以封样为准。(供方需要提供产品合格证和质检报告)
二、 计量单位:
三、 数量、单价、金额:见合同附件清单
四、 交货时间:供方收到定金后 日内
五、 交货地点:
六、 质量标准:质量应符合国家对此产品相关验收标准,符合提供的样品,表面无明显瑕疵,无起鼓,翘皮,弯曲等质量问题,如果出现以上情况供方无条件更换合格产品给需方(因材料质量不合格导致的损失等全部由供方无条件承担)
八、 其它约定事项:如双方发生纠纷在供方所在地法院解决。
九、 备注事项:
十、 本合同一式二份,供需双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年螺栓购销合同实用篇九
地址:邮政编码:电话:
法定代表人:职务:乙方(交售方):
地址:邮政编码::电话:
法定代表人:职务:
甲、乙双方根据国家粮食购销管理政策,在平等、自愿、合作、互利的原则下,经充分协商,达成如下协议。
一、甲方向乙方订购粮食公斤(市斤)。
品种:2.订购数:3.订购价:
二、合同订购的粮食质量、等级、水分执行国家规定标准。
三、合同订购的小麦、玉米、高粱、谷子按例“三七”比例加价,水稻按例“三八”比例加价收购。
四、甲方必须及时收购,保证不借故压车、退车,认真执行国家质价政策,保证不压等压价。
对乙方交售的粮食,结算形式不限,现金、转账由乙方任选。
除农业税外,不代任何部门扣款,不打白条。
五、乙方必须按签订的合同订购品种、数量,种足种好各种作物,正常年景保证按合同规定的品种、数量交售。
遇灾可向甲方申请减免。
六、在执行本合同期间,乙方负责人(承包人)有变动时,由接替人继续执行本合同。
七、乙方交售粮食时,需携带本合同。
每次结算,甲方要在合同的附表内给予记载。
八、本合同一式三份,甲乙双方、粮管所各执一份。
法定代表人:
乙方(交售方):
签订日期:
法定代表人: