水暖电承包合同(优质10篇)

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一般合同是怎么起草的呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

水暖电承包合同篇一

甲方：

乙方：

为了完善圩镇及土坯房改造点，路面硬化，排污设施，双方本着协商的原则，依照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条：工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

4、工程质量要求：符合国家行业标准。

5、合同价款(人民币大写)：元。

第二条：双方的责任义务

(一)甲方

1、负责做好工程所需的征地拆迁，提供施工用地及当地群众的各项协商工作。

2、指派

3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

(二)乙方

1、严格执行施工规范、安全操作规定，乙方如在施工中违反安全操作规定，导致安全事故发生必须承担全部责任。

2、指派织施工，按期完成施工任务。

第三条：工程期限

1、本工程工期个月，从月

2、如因乙方原因未能按期完工，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的工程超期违约金。

第四条：承包方式

采用包工的方式

第五条：本合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。 本合同一式两份，双方各执一份，本合同履行完成后自动终止。

甲方：代表：

乙方： 代表：

年 月 日

水暖电承包合同篇二

甲方：

乙方：

根据《_合同法》的有关规定。甲乙双方在平等自愿、诚实守信的原则，就砂石料的供应达成如下协议，双方共同遵守。

一、 工程名称：省道217朱诸路莱州界至国道309段大修工程第一合同段

二、 砂石料名称、规格及价格

1-2 cm碎石

cm碎石

cm碎石 cm碎石 cm碎石 砂 此价格固定不变，并均为含税价格。

三、 质量要求

乙方所提供的砂石料必须符合技术规范要求，并按《公路工程质量检验评定标准 》jtgf/1-20__进行检验。

四、 运输方式、交货地点及供料时间

1. 运输方式：乙方负责组织自卸汽车运输供料，并负责装卸。

2. 交货地点：乙方将砂石料运至甲方指定地点，甲方负责验收。

3. 供料时间：具体时间以甲方通知为准。

五、 计量

砂石料由磅称数量为准，并按每方吨折方计算。

六、 结算方式与付款方式

结算方式：甲乙双方根据送货单定期对账，甲方根据确认的送货单进行结算。

付款方式：业主按工程进度支付工程款给甲方，乙方同意甲方在业主拨付工程款到位后三日内才按比例支付材料款。特别约定，以上付款因业主方拨款进度受政府部门财政拨款计划的制约，如遇业主延期拨款，甲方付款予以延期，乙方对此没有异议。

七、 违约责任

1. 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行义务。

2. 由于乙方所供砂石料质量不符合要求，而导致甲方返工或延误工期，乙方应赔偿甲方的实际损失;由于乙方原因砂石料规格不按照甲方指定规格送料、数量未按照甲方要求进场、未能及时按甲方要求时间送料没有按甲方要求时间及时供应而造成甲方损失，每逾期一天由乙方按工程所需砂石总价款的1%赔付甲方，乙方逾期3天，甲方有权单方解除本合同。

3. 业主方工程款拨付后，由于甲方没有按约定及时支付乙方材料款，每延后1天，需多支付乙方材料总价款的1%。

4. 因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方。

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期为24个月，

合同中未尽事项由甲乙双方协商解决，本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，三份合同具有同等法律效力。

甲方签字：

日期：

乙方签字：

日期：

水暖电承包合同篇三

发包方（以下简称甲方）：

住址：

承包方（以下简称乙方）：

住址：

根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方将_________________项目的_____________工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

1、工程名称：__________________________

2、工程地点：__________________________

3、承包范围：

4、承包内容：

5、工程造价：

6、支付方式：

7、工程质量：

1、甲方：

（1）_____月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

（2）_____月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。

（3）合同签订后______天内提供完整的施工图_份，施工技术资料

2、乙方：

（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；

（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；

2、开工前______天，乙方向甲方发出开工通知书。

5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。

3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

4、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。

1、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和_有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。

3、工程竣工验收后，甲方方可使用。

4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。

乙方的责任：

1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中工期顺延的条款归责。

甲方的责任：

1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

4、乙方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。

任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下第（）项方式解决：

1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁；

2、向工程所在地人民法院起诉。

1、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

3、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方（签章）：

代表人：

授权代表（签字）：

水暖电承包合同篇四

甲方：

乙方：

合作内容：

1、乙方通过制作会员权益卡为甲方提供宣传服务，甲方须向乙方承诺一定的打折优惠，持会员卡的客户得到一定的折扣优惠。

2、甲方须向乙方提供制作会员卡的赞助性费用________ 元。

1、甲方承诺对乙方客户提供以下优惠：

2、乙方承诺在本协会会员证上标明甲方的公司名称，并根据协会活动的安排做相应的宣传。

3、商家在学校开展的正规活动可得到安徽财经大学创业协会的各方面支持。

4、必要时，本社团可帮商家在全校范围内派发商家的活动宣传单。

甲乙双方应正当行使权利，履行义务，保证本协议顺利履行。

协议有效期12个月，自 年 月 日 至 年 月 日。

协议期满后，甲乙双方经协商可以续签合同。

1、如双方就本协议内容或其执行发生任何争执，双方应进行友好协商；如果不能通过谈判协商友好解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、本协议的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中国的法律。

1、本协议的任何一方未能及时行使本协议项下的权利不应视为放弃该权利，也不影响该方在将来行使该权利。本条款约定与我国法律法规相冲突的，将按照我国法律法规的有关规定执行。

2、如果本协议中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，或违反任何适用的法律，则该条款无效。但本协议的其余条款仍应有效并且具有约束力。

3、本协议正本一式两份，经签署后生效。双方各执一份，每份正本具有同等法律效力。

4、本协议未尽事宜由双方另行协商解决。

甲方：

乙方：

签署日期：

水暖电承包合同篇五

经销商合作协议书

成都伊卡喏家具有限公司

chengdu ecarol

经销商合作协议书

本协议书（以下称“协议书”）由下列各方签署。本协议书中，成都伊卡喏家具有限公司简称为“甲方”；本协议中的另一方——经销商，简称为“乙方”；合称为“双方”。

鉴于，本协议双方欲建立一种长期的买卖合作关系，使与双方得以依据本协议书规定的条款，承担相应的责任、履行相关的义务。

鉴于，甲方其拥有充分的权力、权利、权限与经销商达成本协议，并在今后的供货、服务等方面遵从协议中规定的条款和条件。

据此，双方经过友好协商，现达成如下条件。.

甲方：____________________________

乙方: _____________________________

(企业需营业执照复印件)

(个人需身份证复印件身份证号:)

甲乙双方本着互惠互利的原则，经双方共同协商达成以下协议，共同遵守执行:

其他县及市）就甲方向乙方销售的产品在指定区域内进行销售，甲方向乙方出据《产品销售许可证书》及质检报告。

二、乙方必须合法经营，在当地工商、税务部门注册登记企业法人。

三、乙方的加盟店只能销售甲方提供的产品，不能销售其它产品以及套用甲方商

标的产品等。甲方提供的产品必须是整套：包含柜体、门板、壁柜移门、门铰、抽屉轨道、五金。其如因乙方自行选择的五金质量问题，影响安装质量，甲方将不承担任何责任。

四、甲方对乙方专卖店营业面积要求：省级城市必须在120平方米以上，市级城

市必须在80平方米以上，地级城市必须在50平方米以上。乙方专卖店属_________级城市，展厅面积_________平方米。

五、乙方自行投资，自主经营，独立承担权利义务。一切费用（包括装修费、开

办费、税收、交通、通讯等）由乙方自行负责。乙方所有人员为乙方员工，

与甲方无劳动关系。

六、乙方在签订了《经销商合作协议书》签订生效，交纳保证金，甲方方可对乙

方进行整体策划（甲方要求必须统一店面及装修风格，严格按照甲方统一vi标准执行）。

七、甲方在《经销商合作协议书》签订生效，乙方确定样品方案、报价，并付清

所有样品货款后，方可进行下单生产。

八、付款方式；各店均实行打全额货款，再下单生产的方式。此款项为货款，不

含运费、税金及费款手续费。甲方确认款到后，方可下单生产。如因乙方货款不到位，造成发货超时，甲方不承担违约责任。甲方提供的所有产品，均为不含税价格。

九、乙方委托甲方代办运输，甲方负责对乙方所定产品进行包装（免包装费）、

发货（免中转费），货运费由乙方在提货时自理。建议乙方购买保险，以确保货物在运输和搬运过程中的安全。如因运输造成的货物损失或遗失，甲方不承担责任。但甲方有义务配合乙方对承运方进行索赔。（周边地区如需甲方运输，甲方将根据路程距离，收取乙方运输费）。

十、乙方收货后如发现货物有问题，请在三天内以书面形式通知甲方，否则当作

收妥处理。

品上市，甲方将为乙方提供最新样块，甲方将以8折优惠价对乙方进行换样支持。

十四、乙方须向甲方交纳保证金___________元，保证金。甲方向乙方配送专用

软件一套。保证金抵充样品货款。

十五、乙方必须使用甲方统一的标准《合同文本》进行零售协议的签定，乙方领

用协议必须按照甲方要求签字确认回传。

十六、乙方必须服从甲方的统一管理，标准仪表仪态、导购标准用语等，并执行

甲方的有关政策。

甲方责任：

1. 甲方将严格按照产品质量法对乙方所定产品进行生产。

2. 甲方承诺对乙方所定产品货真价实，绝不以次充好，以假冒真。（若出现产

品质量问题，由甲方承担全部责任）。

3. 甲方为乙方提供各种产品的详细报价及产品的标准色样（vi展示架将另行收

取成本费），并及时免费提供各种最新信息、最新材料以及宣传资料、产品电子文档。

4. 甲方免费为乙方提供店面装修设计方案，免费提供展厅布局和衣柜样品设计

方案，免费提供策划方案。

5. 甲方免费为乙方培训设计顾问、销售顾问、安装设计师，培训期间由甲方提

供食宿（培训人员的往返车费由乙方自理）。

6. 甲方为乙方安装展厅样品，乙方负责支付甲方安装技师安装费（安装费根据

市场价格收取）和往返车费（实报实销）；食宿费用：按照80元/人/天的标

准计算；异地出差补助费：按照80元/人/天计算。

7. 由于定制衣柜产品绝大部分是非标件，所以甲方将严格按照乙方所设计的图

纸、尺寸精确制作，或按乙方提供的平面图进行设计，若甲方未按乙方确认的图纸、尺寸制作，造成反工所产生的材料费、改制费、货运费由甲方承担。但甲方不承担乙方在当地的任何中转费及相应的连带责任。

8. 甲方设计师可免费为乙方提供衣柜设计方案和设计图。甲方不承担复测尺寸

工作，周边地区专卖店如需甲方复尺，甲方将收取乙方复尺费：50元/套，并报销甲方设计顾问的往返车费。

9. 甲方对乙方的交货期限，以乙方签字确认“报价确认书”并传真打款凭证后

10. 甲方需保护乙方得合法经营范围，甲方原则上不参与乙方经营范围内的销售

（包括展销会、订货会）。若遇工程等大批量订单，甲方可参所涉及的责、权、利问题，双方具体商议。

11. 甲方向乙方提供的产品品质保证一年，一年内若有非人为损坏的产品本身的

质量问题，由甲方负责免费为乙方提供原材料，由乙方进行售后维修。（周边地区由甲方负责安装的，甲方将对所安装的衣柜柜体移门质量质保三个月，三个月后，甲方将收取乙方50元/次/户的维修费）。往返车费实报实销。

12. 甲方对乙方各项返利政策，详见补充协议（6页，7页）。

乙方责任：

1、 乙方必须配置专职销售顾问、设计顾问、安装技师及售后服务人员，必须配

水暖电承包合同篇六

购房协议是房产陷阱的“藏身之地”，签订一份防陷阱的协议，对消费者极为必要。消费者应提前了解购房协议范本，看清购房协议范本注意事项。省消费者协会投诉部部长佟新认为，消费者对任何一种商品都应该有知情权。但记者了解到，消费者主要通过开发商知名度、楼盘宣传材料、朋友介绍等因素考虑买房。“消费者不可能全程跟踪房屋的建造过程。因此，对于房屋这种特殊商品，消费者的知情权更易受侵犯。”佟新说。

为此，省消协提醒消费者，在签订商品房合同时，要做好“四看”：1.查看开发商是否具有“五证”、“两书”、“一照”。2.确定购买并签订购房协议后再交定金，否则一旦改变主意，开发商以消费者违约为由不予退还定金。3.不要轻信开发商的广告宣传，要理性审视广告内容，并要求开发商把广告宣传的承诺写入合同约定条款。4.签订合同时一定要认真审验房屋质量、房屋面积、价格、交付使用时间、违约责任、物业管理等条款，对合同中的不平等条款要据理力争。

黑龙江法平律师事务所张剑锋律师从法律角度，提醒消费者应该如何签订一份不留罗乱的商品房购房合同。

认购：在目前商品房交易过程中，许多开发商在与购房人签订正式商品房买卖合同前，要求购房人签订认购书，交纳认购款。开发商要求购房人签订认购书一般有两种情况：一种情况是开发商所销售房屋尚未取得预售许可证，以向内部职工认购的名义进行销售，俗称内部认购；另一种情况是开发商已取得预售许可证或者销售的是现房，开发商为购房人保留预订的房屋，作为交换，要求购房人签订认购书，并交纳一定数额的认购定金，如果在规定的时间里，购房人不想购买该房屋，就可能无权要回所交纳的认购定金。看认购书是否满足了合同成立的要件，主要是看合同条款是否完备。如果认购书仅规定了房号、面积和价格等条款，那么该认购书未满足合同应具备的基本条款，不具有法律效力。

补充协议：在商品房买卖过程中，开发商除和购房人根据《示范文本》所订立的商品房买卖合同外，还要求购房人签订一份补充协议，该补充协议的内容很多，由开发商的专业律师事先拟订好。这种补充协议常包含许多对购房人不利的条款，如交房时间的确定、不可抗力条款的解释、共有面积的确定分摊、关于基础设施和公共配套建筑的开发利用等方面，甚至包含许多针对开发商的免责条款。由于补充协议大多含有建筑、房地产、法律等专业术语，一般购房人很难完全读懂。因此，购房人不要急于和开发商签订补充协议，先将补充协议拿回来，找专家进行咨询，将补充协议中不合理的地方找出来，并对其进行修改。同时由于补充协议是由开发商拟定的，保护购房人的条款很少，因此，应在专家的指导下，在补充协议中增加保护购房人的条款。如果开发商不能满足购房人以上的合理要求，那么，购房人最好不要和开发商签订补充协议。

宣传邀约：开发商为宣传、推销其商品房，一般都散发售楼书，发布商品房销售广告，作出不少许诺。从法律角度来说，售楼书，广告等都是开发商向不特定的对象发放的用以介绍其商品房的文字、图片材料，主要是为了美化商品房形象、优势，远不具备商品房买卖合同的基本条款。此类广告法律上一般视其为要约邀请，不能直接成为合同的内容。如购房人发现受了虚假售楼书或广告的欺骗和误导，就要及时向政府有关管理机关举报，申请予以查处，或诉请人民法院要求责任方赔偿损失。为了避免不必要的麻烦，购房人最好在签订合同时，要求开发商将广告承诺的内容写入双方协议中，使其成为合同内容的一部分，以便在广告名不副实时告开发商违约。

房屋质量：有些购房人认为，商品房竣工后已经过政府主管部门组织的竣工验收，验收合格后才允许交付使用，因此商品房不应当出现质量问题。而且根据有关法律规定，开发商在交付商品房时，应同时向购房人交付《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，这两书已对商品房质量的细节作了规定，是购房合同的重要组成部分，因此也就没有必要在合同中约定商品房的质量问题。但事实并非如此。商品房竣工验收，是以抽查的方式进行验收，因而不能保证每一套商品房的质量都合格。而且竣工验收的质量标准和购房人所希望的质量要求也可能有差距。至于《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》关于房屋质量的规定，都是由开发商拟订，侧重保护开发商的利益，因此有必要在购房合同中约定房屋的质量问题。

水暖电承包合同篇七

用工方(甲方):

招用临时工(以下简称乙方)

姓名:性别:年龄:

现住址:身份证号码：

根据劳动法相关规定，结合甲方具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本劳务合同。由双方共同遵守:

一、合同期自年月日起至根据工程进度需要止。

二、劳动报酬

一、根据乙方工作性质和工作内容，甲乙双方经协商确定工资定为每日元(含社会保险、高温补贴)。

即：乙方每日工资=基本工资+社会保险+高温补贴

二、社会保险已计入乙方每日工资之中，由乙方自行购买，与甲方无关。

三、乙方月工资按日计算，并于每月日前准时发放。

三、甲乙经协商确定乙方的工作时间为：

四、甲方有权根据工作需要和乙方的工作能力随时调整乙方的工作岗位。经试用天，乙方不能适应甲方工作需要的，甲方有权解除本劳动协议。

五、乙方应遵守甲方施工现场各项规章制度、文明施工条例和劳动纪律，具体要求是：

一、乙方按甲方要求的质量标准，在安全施工的前提下，按时完成施工生产任务。

三、乙方盗窃施工现场物品，甲方有权解除劳务合同，并依照相关法律法规进行处理。

五、乙方在施工生产中应爱护工具和设备，如有损坏照价赔偿。

六、乙方在施工中应加强自我安全保护意识，严禁乱动机械、电气设备，如违章作业，造成事故责任自负，与甲方无关。

七、乙方进入施工现场应佩戴安全帽，一经发现乙方未戴安全帽进入施工现场，甲方有权处于每次50-200元的罚款。因乙方未佩戴安全帽，造成损害的由乙方自行负责，与甲方无关。

八、乙方在无正当理由情况下，自动离职的，甲方有权不予支付工资。

九、因乙方消极怠工，甲方有权处以每次50-200元的罚款。情节严重的，甲方有权予以辞退，并保留向乙方追偿因此造成损失(包括但不限于工期延误等)的权利。

六、甲乙双方不得无故解除合同，必须共同遵守，严格履行合同条款，发生争议时双方协商解决。

七、本协议为秘密协议，乙方未经甲方同意擅自将本协议内容透露给任何第三方，甲方有权解除本劳动协议并向乙方追偿因此而造成的损失。

八、本合同一式两份，甲乙双方各保存一份。

甲方签字：乙方签字：

水暖电承包合同篇八

发包人：(甲方全称)

承包人：(乙方全称)

依照《_合同法》及其他有关规定遵循自愿、公平、平等、诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

1：工程概况

(1) 工程名称：北京瑞城亿兴大厦外立面墙装饰搭建脚手架及外护围挡及护头棚等。

(2) 工程地点：北京市东城区东四北大街343号

(3) 工程内容：大厦外四周墙搭钢管脚手架，围挡，通道安全护头棚等。

2：本工程质量应达到专业质量安全设施标准。

3：工期：20xx年4月 日至20xx年7月 日

4：工程价款

本工程价位以实际平方米为发生量计价(注四个角为前后两方计面积)

工程价款支付分为三次付款。

a：第一次材料进场施工，三天内付乙方五万元整(人民币元整)

b：第二次付款在7月3日付乙方壹拾四万整。

(人民币元整)

c：第三次余款在拆除并清理完现场垃圾，材料等付清所剩余款。

5：本工程所需材料由乙方负责采购、搭建、施工。

6：双方权利

：甲方权利

a：乙方按照甲方施工所需，按照合同义务，安全施工。

b：甲方有权利对乙方施工质量、施工进度进行监督、设备验收、竣工验收。

：乙方权利

a：有权监督甲方履行合同义务。

b：可以与甲方对施工场地进行协调。

7：在施工期间，乙方要严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定，在原有建筑结构中施工要求时，要保证建筑结构的安全，不得随意施工造成隐患。若造成影响，由乙方全权负责。

8：乙方义务

：乙方在施工期间必须制定并组织人员，详细落实施工进度计划。

：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工、噪音、环境保护和安全生产等有关管理规定。

：乙方应按照国家有关规定，对施工人员进行培训，并为其办理人身意外伤害保险。如由于乙方管理不善、不按照规定施工、不按照正规操作方式作业所造成的人员和财产损失由乙方一并承担。

：若乙方在施工作业期间发生伤亡事故，应在第一时间报有关政府部门并及时通知甲方，与甲方一道协商处理事故，并按照政府有关部门的要求处理并配偿。事故所引发的一切费用均由乙方自行负责承担。

：乙方负责对施工场地的清洁，必须符合国家环境卫生管理规定。

：按工程及安全的需要，乙方需提供看守和警卫。在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后方可施工。

9：工程验收

：工程搭建完毕后，由甲乙双方共同组织人员对防护脚手架搭建的安全进行检查验收。

：拆除时，由甲方给乙方通知。拆除时的施工一切遵照本合同协议，以安全为宗旨有序的进行拆除。

：拆除时所产生的各种废品垃圾，一切要按照环境卫生的相关规定做好善后处理。

10：违约责任

甲乙双方如不能按照合同履行各自的各项义务时，应承担相应的违约责任。包括支付违约金和支付给对方工期所造成的各项经济损失。

11：本次钢管脚手架的搭建时间为90天。如果在施工后，工期如延长10天内，乙方不得另外计价。如超过10天，则甲乙双方按照脚手架租金的实际成本为基础，共同协商解决。

12：本合同如发生争议，有双方当事人协商解决。协商解决不成，依法向东城区人民法院提起诉讼。

13：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

水暖电承包合同篇九

发包方：(以下简称甲方)

承包方(以下简称乙方)

根据《_合同法》 、 《建筑安装工程承包条列》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定，双方本着共同合作、互利、互惠原则，特制定本合同，双方严格执行。

1、以甲方与乙方所签定的《项目经理入职合同》为准则，甲、乙双方应履行好自己的职责。

2、甲方现将 小区 棟 单元 楼 号，室内装修工程发包给乙方，乙方应按照与甲方签定的《项目经理入职合同》所规定的标准去执行。

3、本工程的发包金额为： 元，大写： 元，甲方向乙方支付工程款的方式按照甲方与乙方所签定的《项目经理入职合同》中第六款中第1条所规定的方式借支。

4、本工程乙方施工工人的安全由乙方完全负责;以双方签定的《项目经理入职合同》中的

第八款为准。

5、本工程由乙方包工包辅料，辅料由公司指定的材料品牌统一配送;所包材料应是甲方预算单上所注明的材料。

6、本工程工期为 天，开工日期： 年 月 日;竣工日期： 年 月 日。

7、本工程预留工程保修金为乙方承接本工程金额的 %，在客户办理保修单之日起，保修期满两年后，甲方将剩余的保修金退还乙方。

8、乙方必须执行甲方在《项目经理入职合同》中所规定的一切规范。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

水暖电承包合同篇十

甲方：

乙方：

经双方协商就xxxxxx楼水暖管购销达成以下协议：

一、工程名称：xxxxxxxxxxx楼水暖管件。

二、材料、名称、型号、单价、数量。

三、质量要求：所供商品符合同国家质量要求。

四、结算方式：甲方对材料款不进行预付，乙方将所有材料运送至工地现场，甲方确认数量与合同相符一次性结清货款总价的95%，5%的余款为质保金，一年后无质量问题返还乙方。

五、双方义务：甲方按合同约定在收到货款验收合格后，按合同约定支付乙方货款，乙方负责将货物运送至万和城1#、2#楼工地现场，确保所供商品与合同要求相符，如存在质量问题，乙方负责在三日内调换合格产品。

六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签定之日起生效，不尽事宜，双方协商解决。

甲方：

乙方：

20xx年xx月xx日