市政工程请款申请书（实用17篇）

无论是申请学校、工作还是参加竞赛，更多申请书都是我们必须要面对的挑战，它可以展示我们的能力和潜力。如果你对申请书范文感到困惑，以下是一些成功申请者撰写的经典案例，希望能为你提供一些启示和指导。

工程项目请款申请书

xx房地产开发公司：

xx广场3-4#楼工程本年度按照贵开发公司施工计划安排我单位已超额完成任务。我单位计划在20xx年11月3日施工完地上二十二主体结构后本工程进入冬季停工。停工后本工程大量人工费、材料费我们都需要结清。我单位在施工过程当中已垫付大量工程款，目前我单位资金十分紧张，已无力再支付所欠的人工费和材料款。特此我单位申请建设单位在本工程停工之前为我单位拨付500万元工程款以解燃眉之急。

请建设单位考虑我单位目前所处的实际困难，尽早批复为盼。

此致

敬礼！

申请人：xxx。

20xx年x月x日。

工程请款申请书

辽阳市白塔区城市建设管理局：

根据20__年白塔区20个小区改造工程项目内外墙涂料粉刷工程一标段施工合同条款的规定，施工单位进场后预付25%的工程款，现申请支付。工程款额为(大写)贰拾玖万伍仟捌佰贰拾元叁角(小写)295820.30元。

申请单位：辽阳农鑫建筑安装工程有限公司。

监理单位：辽阳建硕工程监理有限公司。

鞍山科信工程建设监理有限责任公司。

20__年9月日。

工程项目请款申请书

pc监理总部：

我单位承建的西部管道达坂城热泵站现正进行施工，土建已完成总量的'70%，工艺安装已完成总量的80%，严格按照epc的总体计划要求进行施工，确保安全、质量、工期的前提下，在epc规定的节点时期工程完工。

截至现在我单位土建成本已经发生500万元左右，安装成本也达到了300万元，线路中阀室结算价格基本审定290万元左右，epc项目部一直未给我单位拨付进度款（阀室及达坂城热泵站）。由于在这个项目上我单位垫资已经超出了承受的能力，我公司财务已停止给现场拨款。现场工程款已经全部用完，施工人员补助还未发放，严重影响工人施工情绪。工程款申请报告。现迫切希望通过监理总部协调能给我单位拨付工程进度款，以保工程顺利进行。如果进度款不能尽快拨付，达坂城热泵站将面临停工的危险，这样将严重影响整个西部管道全局施工进度，后果不堪设想，我单位也不敢承担如此重大的责任，故请监理总部能尽快给于协调帮助。

工程项目请款申请书

xx开发建设有限公司：

我方承建贵司的已完成了1—4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500m2;水电预埋等工作。我方的合同（协议）支付申请表也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支（大写）xx万元整，（小写）xx0000。00元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。

工程管理确认报告;合同条件支付清单）各壹份。

施工单位：xx建设有限公司。

项目负责人：

日期：xx年xx月xx日

工程项目请款申请书

xx建筑工务局：

由我单位施工的____工程________年____月的工程进度为____万元，累计完成工程进度____万元，截止本次请款日我单位共收到该项目工程款____万元，本次按合同规定申请工程进度款____万元。

施工单位：（盖公章）。

________年____月____日。

工程请款申请书

___有限公司：

本公司于20__年12月进入现场施工，按照贵公司战略规划，组织施工人员加班加点，力求完成施工任务。为了抢进度，公司大量采购材料，加上近期支付了工人工资等大笔支出，现在我公司出现资金短缺，周转困难。为了不影响工程进度，特向贵公司申请贰佰万元整。

恳请贵公司给予支持为盼!

申请单位：___公司。

工程项目请款申请书

xx矿业有限责任公司(建设单位)：

我公司承建的裕新多金属矿床技术改造综合工程排污管道项目自xx年6月进场施工，至xx年5月累积已完成工程价款35511716元，依据施工合同，贵方累计应支付工程进度款26382836元(含预付款)，而实际已支付工程进度款19398000元，剩余未支付工程进度款6984836元。

为了维持工程项目的`正常运行，我方已垫付大量资金，因贵方未及时支付工程进度款，促使我方承受巨大的资金压力。为了避免因资金紧缺而导致工程停工，致使工期延误而造成不可估量的损失，恳请贵方尽快支付工程进度款，以便我方全力投入施工。

此致

敬礼!

xx市政工程有限公司。

20xx年x月x日。

请款申请书

尊敬的领导：

由于近期部门离职率较高，产线新员工较多，大家工作压力大，为活跃部门工作氛围，提高集体荣誉感，增强团队之间的。协作精神与凝聚力，以便在接下来的半年中更好完成品质保证工作，oem项目品质部将举行一次素质拓展集体活动。特此申请部门活动经费4200元，望上级领导批准！

申请人：

时间：x年xx月xx日。

请款申请书【】

尊敬的领导：

由于近期部门离职率较高，产线新员工较多，大家工作压力大，为活跃部门工作氛围，提高集体荣誉感，增强团队之间的'协作精神与凝聚力，以便在接下来的半年中更好完成品质保证工作，oem项目品质部将举行一次素质拓展集体活动。特此申请部门活动经费4200元，望上级领导批准！

申请人：xxx。

时间：xxxx年xx月xx日。

请款申请书

辽阳市白塔区城市建设管理局：

根据20xx年白塔区20个小区改造工程项目内外墙涂料粉刷工程一标段施工合同条款的规定，施工单位进场后预付25%的工程款，现申请支付。工程款额为(大写)贰拾玖万伍仟捌佰贰拾元叁角(小写xx)295820.30元。

申请单位：辽阳农鑫建筑安装工程有限公司。

监理单位：辽阳建硕工程监理有限公司。

鞍山科信工程建设监理有限责任公司。

20xx年9月xx日。

企业补助请款申请书范文

辽阳市白塔区城市建设管理局：

根据20__年白塔区20个小区改造工程项目内外墙涂料粉刷工程一标段施工合同条款的规定，施工单位进场后预付25%的工程款，现申请支付。工程款额为(大写)贰拾玖万伍仟捌佰贰拾元叁角(小写)295820.30元。

特此申请!

申请单位：辽阳农鑫建筑安装工程有限公司。

监理单位：辽阳建硕工程监理有限公司。

鞍山科信工程建设监理有限责任公司。

20__年9月日。

请款申请书范文

辞职申请书在职场工作中会被经常使用到，很多职场白领及工作人员为了个人有更好的职业发展、或者因个人家庭原因、或者因为希望选择更大的平台或公司，往往会选择提出主动辞职的申请，关于辞职申请书的书写内容注意以下几点：

1、辞职的标题，在文本的第一行中间写“辞职申请书”三个字，或者也可以写“辞去某某某工作”等等关键字眼。

2、称谓，在第二行顶格处写所在任职单位的负责人姓名或者姓加职称。

3、正文，正文处写明辞职的原因，具体要辞去什么职务和工作。

4、结语，在正文后面可写上对公司及领导表示歉意的语句。

5、署名和日期，在正文的最右下方写上辞职人的本人姓名，在署名下面写上书写辞职申请书的具体的年、月、日时间。

企业补助请款申请书范文

尊敬的领导：

由于近期部门离职率较高，产线新员工较多，大家工作压力大，为活跃部门工作氛围，提高集体荣誉感，增强团队之间的协作精神与凝聚力，以便在接下来的半年中更好完成品质保证工作，oem项目品质部将举行一次素质拓展集体活动。特此申请部门活动经费4200元，望上级领导批准!

申请人：xxx。

时间：xxxx年xx月xx日。

请款申请书

广州市工业区企业工会联合会：

为丰富职工业余生活，切实保障职工权益，关心职工身心健康，增进公司精神文明建设，落实工会的关怀政策。本公司决定在饭堂三楼设立工会图书馆，以供本公司员工在日常闲余时间里阅读学习，以此提高员工自身各方面能力。也为员工在平时紧张的工作环境中提供一个舒缓压力，增强员工之间的团结和凝聚，提高工作协助能力，加强员工之间的`沟通交流，同时为新员工更快融入集体的良好平台。现由于公司工会经费紧张，图书馆开设过程中遇到困难，因此，向企业工会联合会申请经费3000元，希望工会联合会批准。

谢谢！

时间：x年xx月xx日。

请款申请书

pc监理总部：

我单位承建的西部管道达坂城热泵站现正进行施工，土建已完成总量的.70%，工艺安装已完成总量的80%，严格按照epc的总体计划要求进行施工，确保安全、质量、工期的前提下，在epc规定的节点时期工程完工。

截至现在我单位土建成本已经发生500万元左右，安装成本也达到了300万元，线路中阀室结算价格基本审定290万元左右，epc项目部一直未给我单位拨付进度款(阀室及达坂城热泵站)。由于在这个项目上我单位垫资已经超出了承受的能力，我公司财务已停止给现场拨款。现场工程款已经全部用完，施工人员补助还未发放，严重影响工人施工情绪。工程款申请报告。现迫切希望通过监理总部协调能给我单位拨付工程进度款，以保工程顺利进行。如果进度款不能尽快拨付，达坂城热泵站将面临停工的危险，这样将严重影响整个西部管道全局施工进度，后果不堪设想，我单位也不敢承担如此重大的责任，故请监理总部能尽快给于协调帮助。

申请单位：xx公司。

xx年xx月xx日。

活动请款申请书

尊敬的领导：

由于近期部门离职率较高，产线新员工较多，大家工作压力大，为活跃部门工作氛围，提高集体荣誉感，增强团队之间的协作精神与凝聚力，以便在接下来的半年中更好完成品质保证工作，oem项目品质部将举行一次素质拓展集体活动。特此申请部门活动经费4200元，望上级领导批准!

申请人：

申请人：xxx。

时间：xxxx年xx月xx日。

请款申请书范文

200×年××月××日申请人与被申请人签订书面合同，由被申请人承建。由于被申请人在施工过程中极其不负责任，没有严格按照施工要求进行施工建设，导致申请人的厂房，车间以及一些其他工程项目出现坍塌，墙体剥落，等等一些其他严重的质量问题。该工程已建成二年了。致使该项工程租不出去，无法使用。给申请人造成无法弥补的经济损失。现向贵院申请进行工程质量鉴定检测，请予以安排。

1、厂区内××个消火栓;。

2、××修理车间顶棚与墙面结合处密封不严;。

4、××修理车间内设三间办公室及一间库房顶棚漏水，墙体下沉，墙面断裂;。

5、××修理车间内的地面，厂区内水泥地面;。

6、××办公室顶棚与墙面结合处，顶棚彩钢板，墙面装修;。

8、××三间办公室的墙顶的墙皮装修脱落，门锁损坏;。

9、××地面里面高，门口低，污水倒流，小便池不下漏;。

10、××房地面的质量问题，门和窗户已烂。

此致

北京市顺义区人民法院。

申请人：

20xx年8月19日。

监督注册号：_________________。

工程质量监督站：_____________。

工程项目(监督注册号为：______)业已经过缺陷维修期。按交通部《公路工程质量监督暂行规定》、《公路工程竣工验收办法》的要求，现向你站提供下列资料，并申请办理交通建设工程质量鉴定手续。

附件：1.交工验收报告。

2.缺陷维修期内维修情况报告。

3.工程质量自评报告。

申请单位：________。

(公章)。

____年____月____日。

附：

本申请书由建设单位在交工验收前填写，一式两份送质监站办理手续。

申请人leh，女，x年xx月xx日生，……。

1、对于所建房屋的工程质量是否存在瑕疵，是否存在重大安全隐患进行鉴定。

2、修复或者重建同等合格合约房屋将产生多少费用。

申请人leh于x年xx月xx日与zjz签订建房施工合同一份，约定由leh出资，zjz对一座房屋进行建筑(详见建筑施工协议书一份)，但在实际履行中，zjz使用的楼板质量明显存在瑕疵，经申请人向质检、厂家反映后，zjz才迫不得已予以更换。而且，zjz违反采用国标钢筋的双方约定，擅自使用非国标钢筋，“偷梁换柱”、“以次充好”，且采用的水泥、石灰等建材质量明显存在瑕疵。为维护申请人的合法权益，正确确定由于zjz的违约行为造成所建房屋的质量瑕疵所产生的修复或者重建费用，申请鉴定，请予准许。

申请人。

代理人。

xx年八月二十日。

高校团干部是思想健康积极,学习认真努力,同时具有较强组织能力的优秀者。他们在学校与学生之间起联系作用,是老师的左膀右臂,是同学的领导者。...

随着市场经济的快速发展，建筑行业也随之繁荣起来，在发展的同时出现了许多法律问题。工程合同纠纷开始增多，使得工程造价鉴定在建设工程纠纷中的作用越来越重要。...

精神病(psychosis)指严重的心理障碍，患者的认识、情感、意志、动作行为等心理活动均可出现持久的明显的异常;不能正常的学习、工作、生活、;动作行为难以被一般人理解;在病态心理的支配下，有自杀或攻击、伤害他人的动作行为。...

申请书的使用范围广泛,个人对党团组织和其它群众团体表述志愿、理想和希望，要使用申请书;下级在工作、生产、学习、生活等方面对上级有所请求时，也可以使用申请书。...

申请人：刘________，男，56岁，工人，现住______省______市______区_____街______号。系死者刘的父亲。死者：刘________，女，22岁，工人，生前住址同申请人。被申请人：_______省_______市______区卫生院。...

工程质量鉴定申请书一：申请人:,男,汉族,住北京,电话:委托代理人:李*北京律师事务所律师电话:13被申请人：，男，汉族，电话：申请事项:申请对申请人与被申请人之间因建设工程施工合同所引起纠纷一案作工程质量的鉴定...

篇一：神经病鉴定申请书申请人：范_______，男，49岁，农民，现住______省______县______乡______村。系被告人范_______之父。请求事项：请求对被告人范_______的精神状况进行司法鉴定，并作出被告人范_______是否有刑事责任能力的结论。...

申请人：刘________，男，56岁，工人，现住______省______市______区_____街______号。系死者刘的父亲。死者：刘________，女，22岁，工人，生前住址同申请人。被申请人：_______省_______市______区卫生院。...