最新氟碳漆质保合同汇总
劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议,是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
最新氟碳漆质保合同汇总篇一
乙方:
丙方:
根据《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对甲乙双方于20xx年7月1日签订的《宝湖湾二期精装修样板间施工合同》、《宝湖湾二期精装修样板间项目软装配饰合同》(以下简称“主合同”)中关于保修的相关事宜进一步签订如下协议。
一、保修期限:
自主合同工程竣工验收合格之日起计算。保修期为2年。
二、保修项目内容和范围:
1、装饰墙面、顶棚裂缝、起皮脱落;
2、壁纸起包、开裂;
3、地坪瓷砖空鼓、开裂;面砖松动;
4、有防水要求的地面、墙面渗漏水;
5、乳胶漆起皮、变色脱落;
6、厕所、厨房地面泛水倒坡积水;
7、卫生洁具设施阀门关闭不严密漏水;
8、卫生洁具给、排水系统管道漏水(总包单位预埋部分除外);
9、电器、电线漏电、光源;
10、厨房柜(含内置的柜体、油烟机、燃气灶)、衣帽间柜;
11、木质配饰:沙发、柜子、床、桌椅;
12、因乙方原因造成的其它质量问题;
13、因其它非乙方原因造成损坏,乙方负责维修,费用双方协定。
三、保修责任:
1、乙方承担工程合同范围内项目的保修责任;
2、主合同中装修及软装工程,已由甲方委托丙方代为管理,在保修期内,丙方与甲方共同行使本合同权利,乙方予以认可。
3、发生紧急抢修事故的,如发生漏水、漏电及因上层施工造成顶棚渗水等,丙方应立即采取措施防止危险或损失扩大,并告知甲方和乙方,乙方在接到事故通知(包括电话、传真等)后,应当2小时到达事故现场抢修。否则甲方或丙方有权按原设计标准自行返修,所发生的费用由乙方承担。丙方因采取措施防止危险或损失扩大而发生的费用由乙方承担。
4、发生一般维修的,乙方自接到甲方或丙方通知(包括电话、传真等)之时起,必须在24小时内到达现场与甲方或丙方共同明确责任方,商议返修内容,属乙方责任的,乙方应立即无条件的组织人员维修;若乙方未在接到通知后12小时内到达现场或未在24小时内维修完毕,甲方或丙方有权按原设计标准自行返修,所发生的费用由乙方承担。
5、在保修期间如因乙方的施工质量问题给业主造成损失,乙方负责承担所有赔偿责任。
6、质量保修完成后,由甲方、丙方组织验收。验收合格后填写保修金支付申请,办理质保金。
四、保修抵押金:
五、争议:
甲乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解,不愿通过协商或调解不成的,可以向主合同约定的管辖法院起诉。
六、合同生效与终止:
1、本合同自订立之日起生效。
2、工程保修期满,甲方按规定向乙方无息返还全部保修抵押金后,本合同即告终止。
七、合同份数:
本合同一式肆份具有同等效力,其中甲方两份,乙方及丙方各一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新氟碳漆质保合同汇总篇二
乙方:家居饰品有限公司
*方因需要购置一批窗帘,根据及有关法律法规,窗帘安
1、工程慨况及内容:
承包方式:包工
承包内容:祥见附表。
工期:年月日至年月
2、质量标准:
3、造价:
工程总价为人
合同签订时*已预付,:
4、付款方式:
本合同所签定之*方需向乙方
1/3
的余额,乙方需向*方提供正有效的*。在同完工后倘若*方不
5、违约责任
1)因一方原因,造合同无法继续履行,该方应及时通知另一
2)由于乙方因,窗帘安装
6、合同争议的解决方式
双方发生争议
种方式解决:
1)向
7、其他具体规定
1)因执行本同而产生的
2)执行合
2/3
乙方有关人员除执行本合
3)执
8、本合同一两份,*、乙
*方(盖章):乙方(盖章):家居饰品有限公司
代表(签字):代表(签字):
签约地
3/3
最新氟碳漆质保合同汇总篇三
承包方(乙方):
1、工程名称:
2、工程地点:
3、分包内容:外墙外保温施工、挤塑板( )厘米厚,粘贴、薄抹面层施工。厚度按照规范要求。
其它施工内容:
4、工期要求:本工程工期自乙方进场之日起至 日竣工。
5、外墙外保温面积(暂按): 。
6、外墙外保温面积每平方米造价( )元/米2
7、合同价款总额(约人民币大写):
8、实际结算:依据外墙外保温相关计算规定按实际完成面积计算。其中,窗、门、洞口按展开面积,累计计算。
1、开工前 天,向乙方提供已确认的施工标准和要求说明,并向乙方进行技术交底及现场交接。
2、委派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,审核乙方工作量,办理验收、变更登记手续和其他事宜。甲方工地代表就履行本合同工作所发生的行为视为甲方实际确认行为。
3、乙方在施工过程中需要的脚手架或吊篮、水、电由甲方负责提供,费用由甲方承担,现场与其他施工单位的相关配合甲方现场协调,乙方不承担费用。
4、甲方清除地面、墙面影响施工的障碍物(包括眼预留洞、钢筋头、施工洞等),并会同乙方对基墙的平整度、垂直度实际情况共同确认,基本达到建筑标准规范要求,方便乙方开展施工。
5、甲方委托乙方修整基墙,发生合同外工程量和材料时应书面协议或通知乙方,注明承担费用,以备工程完毕后乙方向甲方结算。
三、乙方的权利与义务
2、指派 为乙方驻工地代表,负责按合同要求组织施工,实施管理及乙方责任的诸项事宜。
3、乙方必须严格执行施工规章、操作规程、安全规程、防火安全规定、环保规定。遵守甲方现场文明施工管理诸项的规定。乙方保证施工人数 人。
4、按施工方案进行施工,积极与现场甲方代表、监理,接洽、配合工作,做好各项交接工作记录及质量检查记录。
5、工程竣工未移交甲方之前,负责对工程成品进行保护。
6、如乙方违反安全操作规程违章作业,造成后果由乙方自负。
1、本合同生效日起甲方分 次。按下表约定支付工程款,竣工后尾款一次结算。
2、工程竣工验收后,乙方提交工程结算书及相关资料给甲方。甲方接到上述资料须在 天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并 天内结清工程尾款。
3、乙方对工程质量负责。
1、甲方提供的施工图纸及工程作法说明,应符合《^v^消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装工程安装操作规程》、《^v^消防条例》和其它相关的法规、规范。
3、由于甲方确认的图纸或说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
4、由于乙方的责任,在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安生或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。
1、甲方不按合同的约定及时支付工程款影响施工,乙方有权停工,工期顺延。
2、因设计变更,非乙方原因造成的停电、停水以及天气因素如降雨,大风等影响施工的,工期合理相应顺延。
3、因单方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
4、甲方不按合同约定支付给乙方工程款,按违约处理,违约金按总价款的1%/天支付。甲方承诺主动放弃对违约金比例的一切争议。乙方不按工期完成的,按总价的1%/天支付违约金。
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或调解。
2、本合同在执行中发生争议时,双方协商不成,同意按以下第 条款执行。
(1)淮安市仲裁委员会;
(2)合同签订所在地人民法院起诉解决。
1、本合同一式四份,甲、乙方各执二份,双方签字盖章后生效,具有同等效力。
2、本合同履行完成后自动终止。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
单位地址: 单位地址:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
合同签订时间: 年 月 日
最新氟碳漆质保合同汇总篇四
债权人代位权纠纷
吉林省松原市中级人民法院
当事人
上诉人(原审被告):扶余市某学校
被上诉人(原审原告):王某某
第三人:榆树市某有限责任公司
第三人:李某某
法院认定
另根据质量保证金性质,其应为发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,缺陷责任期内对建设工程出现缺陷进行维修的资金。缺陷责任期不同于保修期,且该工程已竣工并交付使用1年多。当事人未约定质量保证金,尽管约定了保修期,亦应尊重合同约定。发包人返还工程质量保证金,不影响承包人依照合同约定或法律规定履行工程保修义务。综上,原告要求被告返还第三人李某某在其应付工程款中扣留的工程质量保证金,用于清偿欠原告的空心砖款,应当予以支持。
最新氟碳漆质保合同汇总篇五
乙方:
根据《xxx合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它:建筑材料按样品收货,材料在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的建筑材料使用说明资料使用,产品合格率为95%)若出现质量问题达不到建筑使用标准需更换产品。
二、乙方供应产品或原材料必须满足:
1、达到云南省相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定:货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责更换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的,应按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
以允许延期履行、部分履行或者不履行合同的,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式二份,供方一份,需方一份,本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。
需方:
供方:
日期:
最新氟碳漆质保合同汇总篇六
乙方(供应商):
1、乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。
2、乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后,向乙方出具收据并发放一张_预存保证金卡_。
3、办理退还预存保证金手续时,乙方应书面向甲方提出并退回_预存保证金卡_。甲方在确认乙方手续齐全后,5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。
1、除采购文件另有规定外,_预存保证金卡_作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证,无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。
2、个别特殊或采购金额较大的项目,甲方有权在采购文件中规定_不接受预存保证金卡_,乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后,甲方依法退回该项目保证金。
3、乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时,甲方依法扣减预存保证金,并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足,否则,乙方的_预存保证金卡_失效。
4、_预存保证金卡_仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用,乙方不得转借,出租,抵押或用于其他用途。
5、甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的_保证金专用账户_,按国家有关法律法规进行管理和使用,不得挪作他用。
本协议发生争议,由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成,双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。
1、本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。20xx年2月18日前已发采购公告的项目,由于未在采购文件中注明相关内容,不适用本协议。
2、在本协议履行期间,甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出,要求甲方退还预存保证金,终止协议。甲方提出终止协议,必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金,本协议长期有效。
3、在本协议履行期间,如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更,双方可协商修改,补充相关条款。
4、本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方:
(盖章)
乙方:
(盖章)
法定代表人:
(签字或盖章)
法定代表人:
(签字或盖章)
最新氟碳漆质保合同汇总篇七
甲乙双方为明确双方权利义务,依照《^v^合同法》及其有关法律、法规规定,经双方协商一致,特订立本合同。
二、产品质量标准:
三、验收标准、方法:
四、结算方式及期限:合同签约后预付定金10%,货到现场经验收合格后凭正规发票支付60%,余款工程竣工一个月内付清。
五、违约责任:
2、乙方交货质量不符合约定的,由此给甲方造成的一切损失由乙方承担;
3、甲方逾期付款,应支付逾期部分每日千分之违约金;
六、解决合同纠纷的方式:双方友好协商解决,如协商不成,可以在需方所在地人民法院诉讼解决。
七、本合同仅适用限额贰万元以下的货物采购之用,经甲、乙双方签字、丙方签证之日起生效。
八、其他约定: