最新更换幕墙玻璃维修合同 外围玻璃幕墙施工合同汇总

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

最新更换幕墙玻璃维修合同 外围玻璃幕墙施工合同汇总篇一

第七条：设计变更

7.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

7.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

第八条：竣工、结算与保修

8.1 工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

8.2 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

最新更换幕墙玻璃维修合同 外围玻璃幕墙施工合同汇总篇二

建设单位:

施工单位:

日 期:

施 工 合 同 书

建设单位(以下简称*方):

施工单位(以下简称乙方):

*乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就达成以下条款，以便共同遵守。

第一条:工程范围、造价数量、单价、总价

1。1 工程范围:

[城市碧园公寓b、c栋^v^建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括:塔楼部分的浅灰*玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中:mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65为浅灰*本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

1。2 工程单价:

(详见后附报价书之报价明细表)

1。3 工程数量及总价合计:

(详见后附报价书之工程报价总表)

1。4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。

1。5 本报价中包括玻璃幕墙三*检测费。

第二条:工程用料

2。1 玻璃:幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰*本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。

2。2 铝合金型材:

均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-t5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足aa15级要求，按乙方提供的样品确认。

2。3 硅*结构胶及密封胶:

选用郑州中原胶厂产的mf811硅*结构胶及mf889硅*耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。

2。4 幕墙开启配件:国产优质七字执手。

2。5 钢件:国产优质q235b钢型材。

第三条:付款方式

3。3 玻璃安装基本完成七日内，*方付给乙方合同总价的20%；

3。4幕墙安装完成后，*方应支付给乙方进度款到合同总额的80%；

3。4 验收合格后三十日内，*方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次*付清。

3。5 *方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向*方发出书面通知，*方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，*方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

第四条:*乙双方责任

4。1 *方责任:

4。1。2 办理施工许可*；

4。1。3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；

4。1。4组织有关单位与乙方的协调会；

4。1。5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；

4。1。6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签*管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，*方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后*方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。

4。1。7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作；

注:*方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。

4。2 乙方责任:

4。2。1 对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及*方审核确认后方可使用，保*设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向*方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

4。2。3 编制施工组织设计和工期进度计划，并经*方审核通过；

4。2。6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣*料交给*方。

4。2。7 提供完整的竣工验收资料，保*验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的*方损失由乙方承担。

第五条:工期

5。1 开工日期:*方提前七天以书面形式通知乙方。

5。2 施工总工期:b栋40天，c栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。

5。3 工期顺延:以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；

5。3。1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和

内容变化；

5。3。2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；

5。3。4 *方不按合同规定支付工程款；

5。3。5 其它非乙方原因的停工；

5。4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向*方提出书面报告，*方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。

第六条:工程质量

6。1 工程质量等级:确保工程质量达到国家规定的[合格标准^v^，争创优良工程。

6。2 工程验收按*方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

6。3 工程竣工后，乙方向*方提供质量保*书，保*玻璃幕墙的施工符合设计及计算。

第七条:设计变更

7。1 *方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

7。2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由*方负责。

第八条:竣工、结算与保修

8。1 工程具备竣工验收条件后，*方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

8。2 工程竣工验收后，乙方向*方提交结算书，*方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

8。3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。

第九条:工程停建或缓建

9。1 因人力不可抗力及*乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。

9。2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向*方移交工作，按*方要求将自有机械设备、人员撤出现场。*方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。

第十条:其它

10。1 所有*乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。

10。2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。

10。3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效， 生效后无正当理由单方不能弃约， 弃约方需赔偿对方的一切经济损失。

10。4 本合同待工程验收， 工程结算完成， *方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

法人代表: 法人代表:

银行账号: 银行账号:

电话: 电话:

传真: 传真:

地址: 地址:

最新更换幕墙玻璃维修合同 外围玻璃幕墙施工合同汇总篇三

承包人（全称）：发包人、承包人根据《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对和乔丽晶公寓一期铝合金门窗工程（工程全称）签定本工程保修合同。

工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理和双主约定，承担本铝合金门窗工程质量保修责任。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为一年。

质量保修期自工程竣工验收通过并交付使用之日起计算。

属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修，并在合理的期间内修复完毕，承包人不在上述约定期限内派人保修或在合理的期限内不修复完毕的，发包人可以在确定缺陷的范围后委托第三方修复。在该情况下，发包人应保留必要证据以说明缺陷修复的范围及缺陷修复的费用。

发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设银行行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

质量保修完成后，由发包人组织验收，并出具缺陷修复完毕符合使用要求的报告。

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，确定质量缺陷责任的费用也是由责任人承担。承包人有配合确定质量缺陷的义务。承包人不得以质量缺陷原因不明而拒绝修复。如质量缺陷确属承包人原因，质量缺陷由承包人修复的，保修费用由承包人自行承担；因承包人不履行本合同约定修复责任而由承包人以外的第三方修复缺陷的，发包人可在支付第三方相应保修费用后，直接从质保金或工程结算尾款内扣除相应费用，不足部分可向承包人追偿。

在工程施工期间，发包人从承包人应得的工程价款中扣除建设工程施工合同约定的比例的质保金，作为已完工程质量符合约定标准及承包人按约进行工程保修的担保。

质保金返还的方式是：竣工验收并交付使用一年或者承包人承诺的保修期满（以时间在后者为准）28天内支付质保金。质保金返还时仅计本金，不计利息。

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程保修合同，由施工合同发包人、承包人在签订工程施工合同的同时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：

承包人（公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

最新更换幕墙玻璃维修合同 外围玻璃幕墙施工合同汇总篇四

甲方：______________

乙方：______________

鉴于双方建立的合作关系，为明确双方的权利、义务，根据《_民法典》的有关规定，甲乙双方在平等互利的基础上，经充分协商，达成以下协议。以资共同信守执行。

1服务范围、内容、期限

服务范围：楼顶外墙玻璃更换维修、安装与调试。

服务内容：a楼顶南侧外墙立面1块破损玻璃更换维修。

施工工期：自合同生效之日起______天内完成(需要根据天气情况，满足施工条件要求)。

合同有效期：自合同生效之日起至更换维修工作完成，并验收通过完成付款后止。

2合同价款及结算方式

合同价款

费用总价为人民币：______________(小写)________元，(大写)。

注：上述价格内含产品设备、安装调试、管理费、税费、运费及运输过程中的保险费用等。

结算方式

大写：______________，小写：______________________元。

大写：______________，小写：______________________元。

注：______________乙方须在每次结款前5个工作________日向甲方提供合法完税发票。

收款单位及其开户银行和账号

收款单位：______________

开户行：______________

帐号：______________

3验收

验收标准：

1)须符合本合同所要求的技术指标及参数;

2)满足甲方使用需求，符合国家相关规范。

验收人：

验收时间：安装调试结束后_______日内

异议时间和方法：

乙方收到书面异议后，应在3天内答复并负责处理，否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。

4双方的权利与义务

甲方的权利义务

甲方设有专人负责与乙方联系，并配合乙方工作。

甲方提供给乙方必要的工程设计、图纸及相关技术资料，便于乙方维修;

甲方应按合同规定及时支付相关款项;

甲方需要提供足够场地便于乙方存放物资及施。

施工方案甲方有权进行审核，提出质疑，乙方必须及时答复并进行整改。

甲方负责主持与相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。

乙方的权利义务

乙方负责维修现场人员安全与设备材料安全，负责相关安装吊装设备与调试。

乙方负责设计施工方案供甲方审核。

乙方负责进行安装设备调试并经甲方现场检查验收。

乙方施工期间负责质量控制达到国家规定标准。

设备出现故障时乙方不得强行施工，需要及时排除故障并重新进行安全检查，经甲方检查验收合格后方可继续使用。

乙方必须严格遵守安全生产管理制度，切实落实安全责任制。

保证维修安装质量，严格按技术要求和有关规范标准执行。

乙方施工维修期间发现存在影响本维修安装的问题，需要及时上报甲方，待甲方确认。

维修中因乙方自身原因造成的停工、返工，应由乙方承担全部责任。

乙方施工人员应严格遵守工地现场施工管理制度，做到安全施工，文明施工，要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工，如发生安全和质量事故，造成人员或设备及第三方财产损失均由乙方全部负责。

乙方必须按甲方审定的施工维修方案与计划组织施工，若因乙方责任不能执行，甲方有权给予乙方一定的处罚，处罚金额最低不能低于_______元。

乙方现场人员，必须服从甲方现场管理人员正确指令。对不配合、不称职人员，乙方必须根据甲方要求及时进行更换。

5不可抗力

逾期履行过程中发生不可抗力情形的，任何一方均不得以不可抗力为理由不履行合同;逾期履行合同一方除继续履行合同外，还应承担违约责任。

6违约责任

乙方若未达到质量标准，则乙方负责更换或修复，所需费用由乙方承担，如产生后果造成损失由乙方负责。

甲方未按乙方指导要求协助配合，造成损失由甲方负责。

甲方应按合同规定时间向乙方支付费用，如未及时支付费用造成损失由甲方负责。

乙方服务不合格的责任

甲方逾期付款的责任

甲方逾期付款按逾期付款数额的日万分之一标准支付违约金，但甲方支付的违约金不得超过逾期付款金额的5%。

7合同的变更和解除

在合同期限内，若甲方与业主之间的物业管理服务合同终止，甲方可随之单方解除本合同，且无须负任何违约责任。

本合同生效后，对双方均具有约束力，任何一方不得擅自更改或者解除本合同。但经双方协商一致后，可以对本合同的内容进行变更或者解除本合同。若须变更或解除合同，任何一方应提前________________向另一方提出书面通知。

8争议解决的方式

甲乙双方如因本合同发生争议，应协商解决;协商解决不成时，在甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。

9附则

本合同一式肆份，由甲方执贰份，乙方执贰份;

此页无内容。

最新更换幕墙玻璃维修合同 外围玻璃幕墙施工合同汇总篇五

3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

第四条：甲乙双方责任

4.1 甲方责任：

4.1.2 办理施工许可证;

4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍;

4.1.4组织有关单位与乙方的协调会;

4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署;

4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格;质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。