2023年配电室年检合同 配电房扩建合同(6篇)

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

2023年配电室年检合同 配电房扩建合同(6篇)篇一

乙方：

经甲乙双方共同协商，就______公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《_经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

一、工程名称：

______公司职工住宅小区配电房安装工程

二、工程地点：

__________

三、工程范围：

______公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。

四、工程价款及工程结算：

乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为人民币：____ 。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

五、工程工期：

2023年配电室年检合同 配电房扩建合同(6篇)篇二

甲方： (以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

第一条 签订原则

本协议经甲乙双方友好协商，本着公正、公平及优势互补、互惠互利、共同发展的原则，依据《_合同法》以及《_消费者保护法》等法律的规定签定。

第二条 根据《_合同法》之规定，经甲、乙双方充分自愿协商一致，特订立本合同，以资双方共同信守执行。

第三条 本合同暂定期限为年，合同期满后，如双方对交易的继续进行没有异议且有实际履行合同的行为，则本合同的效力自动延续;如需变更合同，则由双方另行协商确定。

第四条 甲方向乙方销售的产品名称为科比特防雷器，具体型号、数量、和单价等情况，以乙方发出的订货单或乙方签收确认的送货单为准。

第五条 供货方式：甲方送货上门，将产品交物流货运公司代办托运至乙方或者甲方直接送货至客户。

第六条 乙方指定并授权的货物签收人为：

第七条 乙方收货后，应及时予以验收。在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量、包装等不符合规定，应于收货的当日向甲方提出异议。

第八条 货款结算支付方式

第九条 优惠措施

如果乙方能够在协议期间内销售甲方产品金额超过5万元，甲方相应产品返点2%，超过10万元，返点5%，超过15万元，返点8%，20万元以上客户统一返点10%。

第十条 售后服务

1、本公司保证所提供的产品符合国家有关防雷产品的法规和法律。

2、本公司产品实行一年内免费更换，五年内免费维修，终身维护。

3、用户购买我公司的产品，保修期的起始日期为产品安装之日;我公司承包的防雷工程中所使用的产品，保修期的起始日期为产品安装之日。

4、保修期内对符合保修条件的产品，不收取备件费和工时费;对不符合保修条件的产品，收取备件费，免收工时费。

5、凡本公司施工的防雷工程，保证防雷系统及被保护系统的安全有效运行，如防雷系统出现故障，自接到通知之时起，省外48小时派员赶往现场处理，省内24小时派员赶往现场处理，市内4小时派员赶往现场处理。

6、公司及各地经销商对各用户实行免费提供防雷技术人员培训，免费提供防雷技术咨询。

7、本公司产品均由中国平安保险有限公司质量承保。

第十一条 协议终止和解除

1.协议期限届满时，本协议终止。

2.在协议期间，经甲乙双方协商一致可以解除本协议。

3.一方根据本协议规定单方面解除本协议，本协议自解除协议的书面通知(应以电报、传真、电子邮件或特快专递方式)发出的次日起解除。

4.协议终止或解除，双方都必须及时无条件清偿对方应收帐款，双方不得以产品、售后、自身经营亏损等任何理由拒付(少付)对方应收款。

第十二条 其他

1.对本协议任何内容的变更，均应经甲、乙双方协商一致达成书面协议，并在该协议上加盖甲方合同专用章及乙方有效印鉴后方为有效。

2.本协议及其附件的任何内容(包括印刷文字和手写文字)的任何涂改、补统或删改均应在相应位置加盖甲方合同专用章后方为有效。

3.为了维护双方利益，甲乙双方每月对帐一次，双方确认后加盖公章。

4.因履行本协议产生争议的甲乙双方可以首先协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5.本协议一式贰份，协议正文有附件(如有)必须加盖甲方合同专用章及乙方有效印鉴方为有效，甲乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

2023年配电室年检合同 配电房扩建合同(6篇)篇三

根据《_合同法》、《电梯监督检验和定期检验规则》《电梯使用管理和日常维护保养规则》等要求，为确保电梯安全、可靠运行，并明确甲乙双方在电梯管理、维修保养中的权利与义务，甲乙双方本着“平等、自愿、合法”原则，经友好协商，签订本合同。

一、项目情况

二、合同期限：20xx年1月1日至20xx年2月28日

三、维护保养内容：

1、乙方根据甲方的实际需求并根据国家及行业现行法律、法规、条例等提供维保服务。

2、电梯日常维护保养期限：乙方根据《电梯日常维护保养规则》严格执行半月、月、季度、半年及年度定期对电梯进行维护保养工作，保养工作完成后交甲方相关负责人对保养单进行签字确认后存档。

4、电梯年检及费用：乙方负责按期向质量技术监督局检验检测机构申报电梯年检并进行组织工作，甲方承担年检费用。

四、付款方式：拨款节点及拨款金额如下表，乙方需在拨款节点前3日向甲方按拨款金额提供发票，甲方在拨款节点后7日内将款项汇入乙方指定账户。

五、甲方的权责

1、甲方提供的电梯必须具有政府主管部门颁发的有效的《安全检验合格标志》，并保证上述维保设备属于甲方合法财产或甲方对其拥有合法的委托维保的权利。

2、在本合同有效期内，甲方负责电梯及附属设备的使用管理，并配备经过专业培训的设备管理人员。甲方管理人员应对乙方的工作进行确认，并在作业表签字确认。

3、在本合同有效期内，在乙方履行本合同规定的任何工作时，甲方有责任提供适当工作环境，务必使其完成工作。

4、甲方如发现设备出现任何故障应立即停用，且及时拨打乙方的急修电话通知乙方，并提供有关细节，使乙方能够顺利排除故障。

5、甲方应配合乙方进行年度安全、性能检查。如存在非保养原因存在的问题，甲方应根据乙方的建议进行整改或委托乙方整改，委托乙方整改的费用由甲方另行支付。上述不安全隐患未完全处理完毕前，该电梯应处于停止运行状态，否则因此发生的安全事故由甲方承担。

六、乙方的权责

1、保证电梯安全运行

4、应按相关要求进行调整、点检、注油、润滑、清洁、修理等维修保养工作。每次工作完毕，乙方维保人员应请甲方管理人员在维保记录上签字确认。

5、当发生或发现非维保责任事故时，应及时书面通知甲方整改。当事故严重影响电梯安全运行时，应及时通知甲方停止使用该电梯。

6、配合甲方接受政府主管部门对电梯的年度定期检验，并对因维修保养不良而产生的整改项目进行免费整改。

7、如遇不可抗力因素造成的电梯或零部件损坏，乙方应根据甲方需求予以修理或进行更换，但甲方应向乙方另行支付材料费及人工费。

9、非维保原因造成故障需要更换配件的，乙方应列出维修项目、费用，以估价单的形式报与甲方供其做出决定。

10、乙方必须保证所有更换配件均为原厂原装配件。

七、违约责任

2、对电梯困人事故要求自接到报警后30分钟内必须把人员从轿厢中救出，对于非需更换配件的故障要求在1小时内排除，对需更换配件的故障在合理时间内解决。

3、因保养不当导致电梯停止运行，若在7日内不能恢复的，招标人将免付该台设备一个月的保养费，在15日内不能恢复的，招标人将免付该台设备服务期限内的保养费。

4、配合政府部门对服务期内的设备实施并通过年检，如因维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由乙方负责。

5、因保养不当造成事故或导致业主投诉或索赔的，所有费用由乙方全部承担。

八、其它

1、后附乙方免费提供维保配件清单、易损及非易损配件价格表

2、本合同书在执行中发生争议，以双方协商解决为原则，协商不成可向服务地人民法院诉讼解决。

3、其他未详尽事情甲乙双方可签订补充协议。

本合同书一式四份，甲乙双方各持两份，加盖双方公章有效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

2023年配电室年检合同 配电房扩建合同(6篇)篇四

１ 词语涵义

除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：

１．１ 有关合同双方和监理人的词语

（１）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。

（２）承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。

（３）分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。

（４）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。

１．２ 有关合同组成文件的词语

（１）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第３条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。

（２）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。

（３）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料），以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

（４）施工图纸：指上述第（３）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。

（５）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。

（６）中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。

2023年配电室年检合同 配电房扩建合同(6篇)篇五

买方： (以下简称“甲方”)

卖方： (以下简称“乙方”)

一、总则

(二)生产厂： 乙方

(三)工程名称： 临平花苑二期 (四)交货地点：杭州余杭临平

二、商品价格及总价

合同暂定总价为人民币(大写) 壹佰零陆万贰仟贰佰柒拾陆元 整

三、产品名称与金额

(1)设备明细详见附件——设备明细表;

(3)货到现场经甲方验收合格并经甲方、施工单位、监理单位共同签字确认的数量为结算依据。

(4)总价中已包含防雷检测费并确保检测合格，如未合格，相应费用与损失全部由乙方承担。

四、质量标准

(一)执行国家、行业、地方现行标准、规范，并确保质量合格。

(二)颜色、规格严格按图纸及甲方要求。

(三)乙方所供应的商品国家有相关环保要求的，应符合国家相关环保要求。

(四)商品进场时须向甲方现场工程师和监理工程师报验，严禁使用国家明令淘汰的材料。

(五)质保期为两年，自房屋交付购房者之日(即20xx年12月31)起计算。

五、供货方式

(一)供货数量及期限：根据甲方进度要求和现场具体情况及时送到现场。

(二)供货地点：甲方工地现场。

六、验收标准、方法

(一)乙方随进场货物提供出厂合格证、质保单与有关部门的检验报告，并对商品质量负责。

(二)乙方应在商品到货前 两 天通知甲方以便准备验收接货。

(三)甲方有权对到货产品进行定时抽样检测。

(四)以甲方工程负责人、监理单位工地负责人、施工单位项目经理清点确认验收合格的签字单为结算依据。

七、付款方式

(一)合同签订之日起3日内乙方向甲方支付履约保证金： 万元，(大写：人民币伍万元整)，其中：质量保证金为50%;工期保证金为20%;成品保护保证金15%;与甲方及总包之间的配合保证金15%。

(二)合同签订后，甲方向乙方支付预付款5万元。

(三)箱体与元器件模块分批发货到甲方工地现场后，经甲方、施工单位、监理单位验收合格的数量作为货款支付依据，甲方按批次向乙方支付合格产品金额_30_%的货款，同时在第一次支付货款时一次性扣回预付款。

(四)全部产品发货到甲方工地现场后，经甲方、施工单位、监理单位验收合格的数量作为结算依据。施工单位完成安装并经甲方、监理单位验收合格后，甲方向乙方支付至合格产品金额_80_%的货款。

(六)余结算总价的_5_%作为质保金，质保期(自房屋交付业主之日起计)满两年后，若无质量问题支付给乙方5%(无息)。

八、设计变更

(一)甲方如果设计变更引起供货数量、产品规格、颜色和技术要求等发生变化时，应及时向乙方下发变更通知单。重大变更或增加造价时，必须由甲乙双方另行协商达成协议后，乙方才予实施。因设计变更造成的乙方经济损失由双方协商解决。

(二)乙方应在收到甲方变更通知单后 5 日内按照本合同向甲方申报供货数量及价格。如果甲方未能在收到乙方申报之日起 10 日内提出审核意见，则视为同意乙方的供货数量及单价。如甲方增加定货数量，增加产品的价格不发生变化。

(三)乙方按照设计变更完成供货后，双方按重新核定的供货数量、价格进行核算。

九、供货期限

(一)货物的最终清单与供货时间以甲方另行发出的书面订货单或发货通知单为准，甲方应提前 30 天向乙方发出书面订货单或发货通知单，乙方应按照甲方要求的供货时间及时供货。

(二)甲方发出的订货单和变更通知单与本合同具有同等的法律效力，双方必须严格遵守。

十、双方责任

(一)如甲方不能按本合同规定付款，每延迟一天，甲方应向乙方偿付逾期付款额 1 ‰的违约金。

(二)乙方产品品种、规格、数量、质量等不符合本合同规定时，乙方必须无条件退货或补交，并承担由此发生的一切费用和损失。甲方、施工单位或监理工程师检查发现假冒伪劣产品，乙方须支付5000-10000元/次的罚款。

(三)如乙方不能按照本合同规定的时间交货，每延迟交货一天，乙方应向甲方偿付该批次货物合同价 1 ‰的违约金。同时甲方有权要求乙方还须无条件退货或补交，并承担由此发生的一切费用和损失。

(四)甲方及乙方应严格履行合同，如违约(不可抗力因素造成的除外)，由此造成的一切责任及损失由违约方承担，违约方承担违约责任后，应继续履行合同(合同另有约定或守约方要求解除合同的除外)。

十一、知识产权保护

乙方承诺所供产品未侵犯任何国家或企业、个人的知识产权，并保障甲方免予承受因侵犯任何知识产权而遭受的诉讼、仲裁、索赔或其它经济损失，否则，乙方应承担甲方因此遭受的所有损失(包括律师费、诉讼费等)的赔偿责任。

十二、纠纷解决方法

双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、不可抗力

不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害等原因致使双方无法继续履行合同，甲乙双方均不承担违约责任，但需及时通知对方，并提供经有关部门鉴定核实的有关证明文件。

十四、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十五、合同的生效

本合同一式陆份，双方各执叁份，效力相同，本合同自双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

2023年配电室年检合同 配电房扩建合同(6篇)篇六

施工单位(乙方)：×××××××

建设单位(以下简称甲方)：

施工单位(以下简称乙方)：

按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条约》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、合同工期

开工日期： 20xx 年 月 日，竣工日期： 20xx 年 月 日。

三、承包工程范围：高压柜、变压器、低压柜就位安装及其调试。

四、工程造价：包工包料、一次性包干，即本工程总造价为大写(人民币)： ;小写(人民币)： 元整(含税及设计费用，不含高压进线费用)。已包括劳保及各种取费在内，并已考虑政策性调整和变动因素，不再作任何调整。在合同签订之日起4月1日前甲方应支付乙方总造价的50 %，即大写(人民币)： ;小写(人民币)： 元整;在乙方设备(以设计施工蓝图为标准)进场安装结束甲方初验合格后后三日内甲方应再支付乙方总造价的35 %，即大写(人民币)： ;小写(人民币)： 元整;该工程经当地电业局验收合格，送电后再支付乙方总造价的10 %，即大写(人民币)： ;小写(人民币)： 元，余5 %，即大写(人民币)： ;小写(人民币)： 元整作为维保金，维保期为一年，维保期满后付清全部余款。

五、双方职责范围：

(一)甲方职责：

1、甲方违反有关规定或约定未如约办理进度款项，愈期支付进度款，乙方有权可留置部分或全部工程，予以妥善保护，由甲方给付保护费用，承担违约责任，并按银行有关愈期付款办法的规定向乙方每日续付合同金额千分之一的赔偿金。

2、甲方负责配电房、低压土建工程的施工，乙方应配合指导，施工完毕，乙方主动进场施工，配电房内土建工程按定额结算(参照20xx年定额标准和20xx年差价补贴)由乙方支付。

3、甲方应做好配电系统验收准备的材料，配合乙方的竣工验收工作。

4、乙方在工程施工中如有应甲方解决的困难，甲方应协助解决。

5、协助解决施工材料、工具临时存放的位置工作。

(二)乙方职责：

1、组织文明施工，确保安全第一，并承担全部安全责任。

2、乙方须在与甲方签字施工合同之日起 90 天内完工并通过验收及送电交付使用。

3、乙方施工质量必需达到电业局标准要求，所有采购的材料、品牌必须与要求相符(变压器选用宁波奥克斯或山东鲁能，高压主开关选用厦门恒源新，低压主开关选用上海精益电器厂的产品，电缆选用远东或太阳)，在实际施工中，如需更换材料，双方友好协商。

六、违约责任：

1、乙方逾期完工及验收送电，每日向甲方支付违约金 1‰ 元人民币(按合同总价标准);如超过一个月以上的，每日向甲方支付违约金 伍仟 元人民币，同时甲方有权单方终止合同，另行选择施工队伍进场施工，乙方已经收取工程款项全部退还甲方并支付甲方总造价 10 %的违约金。

2.甲方须在该工程分三次向乙方付款的时间内按时付款，如不能及时付款造成工期延误，工期顺延并按每笔进度款每日 1‰ 元违约金付给乙方。

七、签订合同时乙方必须附上施工单位各资质证明

八、双方在履行本合同时若发生争议，可在有关部门的协助下进行调解，如当事人调解无效，可向当地仲裁机构申请仲裁或向宁德市蕉城区人民法院提出诉讼。

九、合同生效与终止

1、本合同签字或盖章之日起生效。

2、本合同签订后工程不得转包及分包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同履行地宁德市蕉城区。

建设单位(盖章)： 施工单位(盖章)：

授权委托人(盖章)： 授权委托人(盖章)：

联系电话： 联系电话：

开户行： 开户行：

开户行账号： 开户行账号：

签订日期： 年 月 日 签订日期：20xx年 月 日