最新防盗门订购安装合同(通用7篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

最新防盗门订购安装合同精选篇一

最新防盗门订购安装合同精选篇二

乙方(供方)：

2、乙方责任：产品品种规格质量不符合规定时，甲方同意利用者按质论价。不能利用时的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因至延误交货时间，每预期一日，乙方按照预期交货部分货款总值的%向甲方偿还逾期交货的违约金。由于乙方送货到达甲方所指定地点。

3、合同签订后十天内，甲方需向乙方首付定金5万元，剩余货款，货到付款。

4、不可抗拒：甲乙双方均不承担由于不可抗拒力的任何原因造成的无法交货或违约。

5、若由于甲乙双方发生争议，可向当地法院提起申诉。

6、此合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方： 乙方：

年 月 日

最新防盗门订购安装合同精选篇三

(以下简称甲方)(以下简称乙方)

为促使我司承建的工程项目优质、快速、顺利完工，为保护合同当事人的合法权益，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国新合同法》的有关规定，经双方协商一致、签订本合同，以资双方共同遵守执行。

一、 工程名称：

二、 工程地点：

三、 到货地点：

四、 购供货名称：

五、 供货时间： 年 月 日至 年 月 日

六、 质量要求：

1、乙方所供应的材料、必须附原厂的材料合格证书、 检验、试验报告，及其相关资料。

2、必须符合国家或行业技术标准及建设单位、施工单位的技术质量要求，符合国家环保要求。

七、交货及验收办法：

1、根据甲方要求供货到施工现场指定位置，堆放整齐。

2、进入施工现场的材料必须经：1)、门卫登记，2)收料员和门卫一同收方计量。

3、收料单应由工地项目负责人签字。

注：合格的收料单上应有门卫( )签字、收料员( )签字、项目负责人( )签字，并加盖单位材料专用章及材料科长印件。否则视为废票不予结算。

八、结算办法：

按月结算、即每月月底将本月所有材料《收料单》交工地材料员结算，结算后给乙方《结算单》一联。付款时、《结算单》汇同发票一同交到财务。

注：合格的《结算单》上应有单位材料专用章及材料科长印件、并有材料员和项目经理签子。

九、付款方式：

1、要求乙方必须具有一定的资金垫付能力。

2、乙方当月所供材料的材料款，甲方将在下月15号左右(建设单位拨款到账后)支付材料款的70 %。待工程完工后，2月内付清其余资金。

4、甲方在给乙方付款时不予支付现金，要求乙方必须单独在银行开设账户，甲方将结算款项转支支付。

5、为加强双方协作，增进友谊，求得共同发展，要求乙方在领取最后一笔款项前，向本公司出纳递交一份《建议书》，出纳收到《建议书》后支付最后一笔款项，出纳将《建议书》转交公司，公司将认真采纳，拟得合理化建议。《公司要求双方因廉洁自律、不得行贿受贿、如有发现：公司员工-开除公职并处罚金20倍以上;乙方-拒付其余款项;情节严重者送交司法部门》。

十、合同纠纷的解决方式：

本合同若发生纠纷，双方可协商解决，如协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉、仲裁。

十一、其 它：

十二、本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份。

十三、合同订立时间 年 月 日。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

最新防盗门订购安装合同精选篇四

为促使我司承建的工程项目优质、快速、顺利完工，为保护合同当事人的合法权益，为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国新合同法》的有关规定，经双方协商一致、签订本合同，以资双方共同遵守执行。

购货方： (以下简称甲方 )

一、 工程名称：

二、 工程地点：

三、 到货地点：

四、 购供货名称：

五、 供货时间： 年 月 日至 年 月 日

六、 质量要求：

1、乙方所供应的材料、必须附原厂的材料合格证书、 检验、试验报告，及其相关资料。

2、必须符合国家或行业技术标准及建设单位、施工单位的技术质量要求，符合国家环保要求。

七、交货及验收办法：

1、根据甲方要求供货到施工现场指定位置，堆放整齐。

2、进入施工现场的材料必须经：1)、门卫登记，2)收料员和门卫一同收方计量。

3、收料单应由工地项目负责人签字。

注：合格的收料单上应有门卫( )签字、收料员( )签字、项目负责人( )签字，并加盖单位材料专用章及材料科长印件。否则视为废票不予结算。

八、结算办法：

按月结算、即每月月底将本月所有材料《收料单》交工地材料员结算，结算后给乙方《结算单》一联。付款时、《结算单》汇同发票一同交到财务。

注：合格的《结算单》上应有单位材料专用章及材料科长印件、并有材料员和项目经理签子。

九、付款方式：

1、要求乙方必须具有一定的资金垫付能力。

2、乙方当月所供材料的材料款，甲方将在下月15号左右(建设单位拨款到账后)支付材料款的70 %。待工程完工后，2月内付清其余资金。

4、甲方在给乙方付款时不予支付现金，要求乙方必须单独在银行开设账户，甲方将结算款项转支支付。

5、为加强双方协作，增进友谊，求得共同发展，要求乙方在领取最后一笔款项前，向本公司出纳递交一份《建议书》，出纳收到《建议书》后支付最后一笔款项，出纳将《建议书》转交公司，公司将认真采纳，拟得合理化建议。《公司要求双方因廉洁自律、不得行贿受贿、如有发现：公司员工-开除公职并处罚金20倍以上;乙方-拒付其余款项;情节严重者送交司法部门》。

十、合同纠纷的解决方式：

本合同若发生纠纷，双方可协商解决，如协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉、仲裁。

十一、其 它

十二、本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份。

十三、合同订立时间 年 月 日。

最新防盗门订购安装合同精选篇五

供方： (以下简称甲方)

需方： (以下简称乙方)

一、 产品名称、数量、合同总金额：

二、产品质量、验收标准：产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准， 供方提供的产品为优等品，双方确认的样板作为产品样式。

三、交货时间、地点：本合同签定生效后，供方需在 天内，将本合同项下所有产品根据需方要求交付至 ，需方联系电话 。需方指定 为收货现场，签收人 。

四、运输方式及费用负担： 运输，费用由 承担。

五、付款方式：现款现货，合同签定日需方向供方支付定金 元，佘款于 。

六、违约责任：本合同签订后，供、需双方应严格遵守，不得擅自更改。如有违约，依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

七、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由当地工商部门调解;协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项：

本合同经双方盖章(签字)，预付款到供方帐户后生效。

本合同壹式两份，供需双方各执壹份，传真件与本合同具有同等法律效力。 若有未尽事宜，须经供需双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同有同等效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

最新防盗门订购安装合同精选篇六

乙方;即供货工厂：

第二条 货款及费用等付款及结算办法_：订金10000(直接转到合同指定帐户或支付宝), 余款17000(淘宝店铺:万代好家居拍下并付款,签订方可生效)。若因货款未及时付清而延迟发货造成的损失，由甲方承担。

第三条 交货规定

1.交货方式及运费：__由甲方指定德邦物流托运，运费由乙方承担。

2.交货日期：__20__年08月07日24时_发货_

第四条 经济责任

(一)乙方的责任：

1.产品、品种、规格、数量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，三天内，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的1%向甲方偿付逾期交货的违约，逾期三天未发货，乙方应按逾期交货部分货款总值的5%向甲方偿付逾期交货的违约。

2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。

3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值_3__%的罚金。

(二)甲方的责任：

1.甲方如中途变更或未及时确定产品花色、品种、规格、质量，而引起的'乙方未能按时交货，则由甲方自行承担责任。

2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_5__%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

3.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额_2__%付给乙方，延期罚金。

4.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。

第五条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额80_%的补偿金。

第六条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__3__天与甲方协商。

第七条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第八条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

(2)向人民法院起诉。

第十条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商。

第十一条 本合同共一式 二份，由甲、乙双方各执一份。

第十二条 本合同有效期自__20____年__8_月___02_日起至甲方收货之日起十天内验收无误。

订立合同人：

年月日：

最新防盗门订购安装合同精选篇七

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条

一、工程概况

工程名称：

工程入户防火防盗门制作安装工程。

工程地点： 承包范围及工程内容：

工程入户防火防盗门制作安装、运输等工作内容。 承包方式：包工包料

二、合同工期

合同工期总日历天数 天。(合同生效之日起计算)

三、质量标准及要求

工程质量标准为合格。乙方所承包范围内的防火防盗门制作

本工程设计为乙级成品防火防盗门。防火防盗门的等级必须

四、材质与色彩要求

防火防盗门的款式为六方块(子母门)，红桃木纹漆面(以样板门为准)，正面和背面钢板厚1.0mm，门框钢板厚2.0mm，门框和门扇均为攀钢冷轧钢板。子母门的配置和工艺以样品为准。

五、工程造价：

工程预算造价：(大写)约： 万元(人民币)

工程造价按最终结算造价为准。

六、工程单价与包括的工作内容

以上均为综合单价包干并含税费，不再计取施工方案技术措施费、安全技术措施费、文明施工费、检测试验费等和其它一切费用，同时单价中已包括材料价格变化不作调整，材料损耗不另计算费用。如住户业主需要安装窥视镜和门铃，待综合验收后由乙方负责实施统一安装，费用由甲、乙双方另行协商。

(二)、单价中包括的工作内容

材料采购、运输、材料半成品和成品的看守保护、现场二次和二次以上转运、制作安装、成品保护等全部工序内容。

七、工程量的确认

按照规范要求制作的门框规格尺寸计算面积，子母门规格为1160mm×2050mm，按设计图中的入户子母门数量安装为准。

八、甲方的权益与责任

1、合同签订时甲方提供工程设计图一套。

2、负责及时协调乙方在施工中需解决的相关事宜，使乙方施工进展顺利，积极组织协调工程完工的验收，配合乙方办理竣工结算。

3、负责为乙方提供所需施工用电的接入点，并由乙方自行安表搭接安装使用管理，电费用由乙方承担。甲方提供库房地点，有乙方自行负责看守管理。

4、按合同约定支付工程款。

5、甲方负责对防火防盗门洞口的修打和安装后的缝隙填塞密实与

6、若乙方不按照设计图和规范要求进行施工的行为，以及不履行本合同约定和使用不合格产品行为，甲方有权单方终止合同，并由乙方承担给甲方带来的经济损失。

九、乙方权益、义务和责任

1、乙方在施工前应认真查阅设计图，如发现设计图与现场实际不符和有误的情况下，乙方应及时提出向甲方汇报，及时作出技术核定解决，施工前未发现问题，而在施工中发现有误所造成的损失费用由乙方承担。

2、乙方依据甲方提供的设计施工图，严格按照现行《高层建筑消防防火防盗门施工规范和质量验收规范》进行施工，确保工程质量达标。

3、 乙方在施工中损坏其他施工单位的半成品或成品，由乙方负责赔偿或修复完整。同时，乙方必须服从土建施工单位的现场文明施工等管理。

4、乙方在本工程的项目经理和技术负责人必须持证上岗，必须与施工组织方案中注明的姓名相符，并且不能擅自离岗。

5、乙方在进场施工前向甲方、监理提供施工所需的各项资质证明资料;

7、乙方安装防火防盗门的材质、规格、产品质量必须符合设计和规范要求，严禁使用不合格产品。防火防盗门制作尺寸，由乙方现场测量洞口尺寸，并结合土建施工的地砖楼面的实际标高。乙方安装完毕防火防盗门后，每樘门提供2把装修钥匙，6把交房钥匙。

8、 乙方必须接受甲方现场代表及监理对工程质量、安全、进度的监控管理;产品进场必须有产品合格证、材质证明书和检验合格报告，并及时上报甲方现场代表和监理验货签字确认，提供防火防盗门抽样检验报告，并合格后方可使用，如使用未经甲方现场代表和监理验货签字确认的进场材料，一律退场处理，并不计任何费用。

9、乙方必须严格按照现行的《高层建筑消防防火、防盗门施工规范和质量验收规范》与合同约定的内容及施工工艺要求进行施工，并逐项进行自检和职能主管部门逐项抽样检验达到合格标准，施工中每道工序经检查合格后才允许进行下道工序施工。防火门抽样检测的试验费用均由乙方承担。

10、乙方在施工中，经甲方现场代表和监理检查发现质量有不符合要求而提出需整改或返工的，乙方必须及时整改完善达到合格标准为止。

11、本工程竣工未综合验收前的成品保护由乙方负责。

12、严格遵守甲方和其他土建施工单位现场安全管理的一切规章制度，服从甲方的安排。

13、按时发放民工的工资，如乙方拖欠民工工资，所造成的一切影响和责任均由乙方负责。并赔偿由此给甲方带来的经济损失。

14、乙方负责收集整理编制完整齐全的竣工资料、竣工图和办理完善工程备案手续，并承担由此产生的费用。

十、安全施工

1、乙方在施工中必须严格按照《建筑工程安全生产管理规范》等有关安全法律法规实施，确保安全生产。

2、乙方必须遵守建设工程安全生产有关管理规定，严格按照安全生产管理规范组织施工，并随时接受甲方、监理组和行业主管部门的安全检查和监督。施工中所造成的一切安全事故责任和由此发生的一切费用由承包人承担负责。

十一、工程竣工验收与付款方式

1、 竣工验收

(1)工程竣工验收，按照国家现行的《高层建筑消防防火、防盗门施工规范和质量验收规范》为依据进行工程竣工验收。

(2)竣工验收以甲方组织的《康城绿洲》三期工程竣工综合验收合格为准;在验收时如提出整改意见，乙方必须按要求及时进行整改完善，并经检查达到合格为准。

(3)本工程已竣工未综合验收在交工前由乙方负责成品保护。

(4)工程竣工验收后5日内，乙方向甲方提供完整齐全的竣工资料、竣工图两套。

2、付款方式：

的85%。工程竣工综合验收合格办理完善结算后十五日内，甲方支付乙方工程款到结算总造价的97%，剩余3%作为保修金。保修期满一月内付清保修金，保修金不计利息。

十二、工期约定

1.非乙方原因造成停电和现场交叉作业与不可抗力因素影响，导致停工，由甲方现场代表和监理确认停工时间，工期相应顺延，甲方不作任何赔偿。

2.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工影响工期，工期不顺延。超出合同工期一天，甲方按每天500.00元进行罚款，并在工程进度款中扣除。并承担因工期延期给甲方带来的经济损失。

十三、工程保修

工程质量保修期为壹年，保修时间从该工程综合验收合格之日起计算，在保修期间如需保修，乙方接到甲方或物业管理公司的通知后，必须在二日内到现场进行保修，若乙方不按时到场进行保修，甲方组织保修所产生的费用，由甲方在乙方保修金内加一倍扣除。

十四、违约责任

双方必须认真履行本合同的约定，乙方必须在规定的时间内保质保量完成，如未按时完成或未达到质量标准视为违约，违约方按国家合同法和相关规定赔偿对方，违约方并承担一切经济和法律责任。

十五、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。

十六、本合同甲、乙双方履行完成后自行终止。

发包方(公章)： 承包方(公章)：

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

年月日：