2023年建设工程施工合同包括哪些内容(通用5篇)

在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

建设工程施工合同包括哪些内容篇一

业主方： (以下简称“甲方”)

承租方： (以下简称“乙方”)

甲、乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

一、工程概况

1、施工地点： (以下简称“本商铺”);

2、施工建筑面积：____________平方米;

二、工程价款施工方式及费用的约定

1、本商铺的固定装饰装修由甲方负责进行施工，且全部费用由甲方承担;

2、软装潢由乙方自行负责，且全部费用由乙方承担。

三、关于材料供应的约定

1、本商铺固定装饰装修的全部材料由甲方负责采购，乙方须至施工现场确认固定装饰装修过程中使用的材料小样或提供小样待甲方确认后按小样采购。

甲方负责采购的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

2、本商铺软装潢的材料、摆设、设备等由乙方自行采购，乙方采购的材料、摆设、设备须为符合国家相关规定的合格产品。如乙方采购的材料、摆设、设备系为伪劣商品，对工程造成的损失由乙方负责。

四、施工图纸

1、甲乙双方约定本商铺固定装饰装修及软装潢施工图纸由乙方负责设计并提供，交图时间为___年____月_____日，图纸一式四份，甲方、乙方、施工队及物业管理公司各执一份。

2、甲方收到施工图纸后须办理书面交接手续，并送交本商铺物业管理公司进行审核，如乙方设计的施工图纸不符合物业管理相关规定，则乙方须按照物业管理公司的要求进行修改后方可进行施工。

五、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工导致逾期完工的，甲方应承担相应责任，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。

八、纠纷处理方式

双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交本商铺所在地的人民法院诉讼解决。

九、合同的变更和解除

合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

十、本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

代表人(签字)： 代表人(签字)：

电话： 电话：

签订地点：

签订日期：___年____月_____日

建设工程施工合同包括哪些内容篇二

甲方：_________________中交二航局青荣城际铁路指挥部第一项目部(以下简称甲方)

乙方：_________________一分部路基二队(以下简称乙方)

一、工程施工范围

施工范围：_________________s212国道至姜家泊村，总长2.12km。

二、工程施工内容

1、路基拓宽。采用借土将原有路基拓宽(含清表、土方开挖、运输、压实、整平等费用)，拓宽后的路基顶宽不得小于8m(水塘处为6m)。

2、砂石路面铺设(厚30cm)，宽度为7m。

3、边沟开挖。

4、树穴的处理。

三、工程数量及单价：_________________

1、拓宽填土方数量约为7420m3，单价按元/m3。

2、砂石路面为4450m3，单价按元/m3。

3、其他作业内容不计。

四、工期要求：_________________

总工期为15天，自 ___ 年 ___ 月 ___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日完成。

五、质量要求和验收：_________________

1、应严格按照路基施工工艺控制施工，确保便道的施工质量。

2、在施工中必须无条件接受甲方委派的现场施工人员的质量监督和管理。

3、边沟满足排水要求。

4、施工完工后由甲方组织验收。

六、工程款支付款方式

工程完工并经验收合格后，参照中交二航局青荣城际铁路指挥部第一项目部的结算和支付方式进行。

七、未尽事宜以双方另行协商意见为准。

八、本协议一式六份，甲方五份，乙方一份。

九、本合同自签订日起生效。

___ 年___月___日___年___月___日

建设工程施工合同包括哪些内容篇三

甲方：

乙方：

合同签约地：

根据《中华人民共和国合同法》 等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

一、工程概况：

工程名称 商丘明珠宾馆

工程地点 归德路与团结路交叉口向北100米路西

二、工程范围：

屋顶的钢结构工程(含钢架、混凝土。防水不含，落水管不含。)

三、承包形式： 包工包料，一次性包死。

四、合同工期 日

竣工日期：总工期 7 天，由于天气或其他原因工期可相应顺延。 五、质量标准：按照 现行的国家标准 [(a)国家标准;(b)行业标准;(c)甲乙双方制定]的标准进行工序验收。

六、合同价款，采用以下 2 种方式：

1.采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为 ，如变更增加工程量在 %以内，不再增加及减少合同价款，亦不再另签协议;如变更增加工作量超过 %，则对变更及增加部分根据第六条1.2款按实结算。

2. 按实际发生工作量结算。

2.2按实际发生工作量参照第七条约定方式结算。

2.3实际发生工程量必须由乙方向甲方提交已完成工作量报告，经甲方审核确认。

2.4工程量的变更及增加均要征得甲方的签字审核、确认，否则甲方有权对变更工作量不予认可。

2.5合同一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准执行。

七、定额标准，采用以下 种方式：

1. 按甲方内部定额：

2. 双方约定定额：核算员签字：

八、付款方式

甲方按以下 2 付款方式支付给乙方。

1、施工期间，每月25日由乙方根据合格工作量的完成情况。经甲方审定后按实际完成工作量的 %支付，每月十日以施工队工资的方式发放。全部工程竣工验收交付业主后甲方在 个工作日内(此期间甲方对乙方进行工作量、材料、质量、工期审核决算)按审定好决算价付至乙方总工程款的 %，余款作为质量保证金，一年后无违约现象，无质量问题按实返还。

2、其他付款方式：

1.甲方先付工程备料款工程总造价的50%，即5.3万元人民币，

2.钢架及压型钢板安装完毕，付工程总价的40%，即4.3万元。

3.工程完成，验收合格后，3日内工程款结清 。。 材料全部由乙方自购，材料必须经甲方认可，甲方需提供电源及水源，费用由甲方负责。 九、其他约定： 周边协调、外界协调工作及费用 有甲方负责，延误工期，相应顺延。

1、工程质量必须符合本协议第五条约定的标准，并按现行国家验收规范执行，质保期 3月 ，保质期内随叫随修。

2、甲方要求制作样板的单项工程，必须经甲方签证后封样，依据样本进行验收。

3、甲方定期或不定期对工程质量进行检查，发现不符合质量要求时，开具《整改通知单》或《不合格评定表》，乙方进行整改签字。若2次以上发现质量问题，甲方有权根据情况扣减工程款，直至责令乙方退场，一切损失由乙方负责。

4、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方签字验收后方可进行下道工序施工。

5、其他约定： 无

十一、工期

乙方按合同约定工期(以通知甲方验收合格日期为准)内完成，每延期一天按工程造价的 0.1 %承担延期违约金。(工期计算按合同工期加甲方的有效签证计算为准)。如乙方已违反施工进度表或根据有关工作测算，乙方不能按期完工，甲方有权责令乙方退场，并要求乙方承担延期及退场给甲方造成的全部经济损失(附施工进度表)。乙方应于接到甲方退场通知后两日全部退场，负责退场前对甲方施工设备、材料及工程的保护，否则每拖延一天按2‰承担延期违约责任，造成的一切损失由乙方承担。提前完成每一天，甲方按工程总造价的0.1%奖励给乙方。

十二、安全及文明施工与管理

1、 乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

2、 乙方不得招收无身份证、童工(十六周岁以下)、有劣迹、身体残疾人员等进行施工，否则后果自负。

3、 特殊工种需持有相关部门验发的上岗证方可上岗 ;

4、 在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方处理并承担全部经济赔偿责任，与甲方无关。

5、 所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。

十三、双方责任

1、乙方必须服从甲方施工管理，遵守各项规章制度及相关法律、法规，维护甲方声誉，如发现事故损害甲方声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，以次充好、偷工减料的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同，乙方无条件退场，并承担经济和相关责任。

2、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则甲方有权令乙方退场，一切后果由乙方承担。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设工程施工合同包括哪些内容篇四

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。

第一章 工程概况

第一条：工程项目

1、 工程名称：

2、 工程内容：

第二条：工程工期

开工日期

完工日期以开工准确日期 日内完工。(注：需甲方验收合格后方可完工)。

第三条：工程造价

总造价：

第四条：承包方式： 。

第二章 双方责任

第五条：甲方责任

1、甲方按双方约定支付合同款项。

2、办理施工所需各种证件、申报施工手续。

3、如因甲方原因造成工程延误，工期顺延。

第六条：乙方责任

1、乙方所有施工人员必须有人身意外伤害保险并自行解决食宿。

2、乙方不得向任何第三者泄露双方合作关系、合作内容。

3、乙方不能私自与甲方任何员工泄露合作关系及内容(除甲方采购部经理及法人)。

4、乙方按照双方签定的合同要求，全面负责本次工程项目的施工。

5、乙方在合同签定时，甲方向乙方提交本工程的施工图纸、设计方案及主要材料。

6、乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工，保证工程质量，以及按时完成和交付工程。

7、乙方应采取可靠的安全措施，确保工程与人员安全。施工中造成人身及财产损失，由乙方承担。

8、乙方负责施工材料的搬运工作，甲方只负责采买。

第三章 工程款支付

第七条：工程款支付方式以双方协商为准。

第四章 工程质量和验收

第八条：工程质量

1、 乙方在施工中必须保证质量符合甲方要求;

2、 乙方施工工程竣工质量应达到双方约定工程验收质量标准。

第九条：其他事项

1、 本合同未尽事宜，由双方协商解决;

2、 本合同的修改，增补须经双方协商成书面意见(条文)并经双方代表人签字后生效，具有同等法律效力。

3、 本合同实际执行过程中，发生争议或纠纷时，应本着平等互利，相互体谅的原则进行协商，协商不成时，应向原告所在地人民法院提起诉讼。

4、 本合同经双方代表签字盖章之日起生效，自本合同各项条款执行完毕后终止。

5、 本合同一式两份，各持一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设工程施工合同包括哪些内容篇五

发包人(全称)：

承包人(全称)：

一、工程名称： 综合管网配套工程

二、工程承包范围： 管线接口图纸的设计及施工方案的制定，管网平面图中采暖、给排水部分的全部内容(室外部分)、施工后场地平整，包括：二次管网的管线、阀门、井室砌筑等工程。

三、承包形式：包工包料。

四、工期： 年 月 日至 年 月 日

五、质量标准：本工程严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242—20xx要求及国家相关标准。

六、合同价款及付款方式：

合同总价款为人民币 元。

1、承包人管线材料运至工地现场后支付合同价款30%。

2、工程竣工验收合格后支付工程合同价款50%,

3、其余工程款扣除3%保修金后待该小区住宅用户进驻小区正常使用后一次性结清。

七、材料要求

1、本工程全部管线材料及附属件由承包人负责采购，所有材料需采购正规厂家生产的合格产品，并提供检验报告及合格证明。

2、材料运至工地现场后，需经过发包人派驻到现场的工地代表和工程监理人员验收后方可投入使用，未经验收的材料不准使用，若使用，每发现一次罚承包人1万元。若在验收过程中发现承包人使用不合格产品则属承包人严重违约，发包人有权解除合同，不结算工程款。

3、不合格品的判定标准：经双方共同认可的第三方检验机构出具的检验报告为准。

八、发包人责任

1、提供 规划平面图、管网平面图各一份，各单位工程给排水、采暖施工图各一套。

2、施工过程中，对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单，作为承包人施工更改和工程结算的依据。

3、发包人指定派驻现场的项目经理为工地现场代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证，组织工程竣工验收。

4、负责工程中不同专业之间及界面接口等的协调工作，并提供施工中乙方所需的用水、用电，但水电费由承包人承担。

九、承包人责任

1、承包人应严格按照发包人提供 小区规划平面图、管网平面图及经政府相关管理部门和发包人审定的管线接口图纸设计、方案进行施工。

2、派出常驻工地代表工程师负责与发包人工地现场代表直接联系.

3、承包人应严格按照国家、辽宁省、大连市现行安全生产、文明施工检查验评标准。承包人在施工中必须做到安全生产、环境保护、文明施工项目达标。遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患。并随时接受行业安全检查人员的监督检查，由于承包人安全措施不利、制度不严造成的事故责任和因此发生的费用由承包人自行承担。

4、验收合格后负责提供竣工图及相关验收报告。

十、保修条款

1、保修期：双方约定本工程的保修期为两年，保修期自竣工验收合格并交付使用之日起计算。保修金为人民币十万元，保修期满后无息退回，保修金的退回在当年保修期满后的十日内。

十一、违约责任

1、发包人未能按期向承包人支付各期费用，按中国人民银行有关逾期付款的办法支付逾期付款利息。

2、因承包人原因而引起工程逾期竣工，延误一天罚款壹万元，罚款总金额不超过工程造价的30%。

3、如承包人未经发包人同意，擅自停工的，属承包人违约，发包人有权开出罚款金额为人民币拾万元以上的罚单作为承包人方违约处罚。如拖延工期超过发包人交楼日期的，发包人一切损失由承包人方承担。

4、在工程施工过程中、工程验收时，如发现工程有偷工减料、或承包人私自减少工程量，工程材料规格、品牌与施工图、材料设备清单中相关内容不符的，属承包人违约，承包人支付违约金，起罚点为人民币1万元，发现一次按合同总价的2.5%计算,依次类推，并在工程款中扣除。

十二、 争议的解决方式

双方因本合同的履行发生争议，应本着友好、平等的精神协商解决。协商不成时，任何一方均可向 市人民法院提起诉讼。

十三、 本合同的生效

1、 本合同经双方签字盖章后生效，至工程验收，保修期满并结清工程尾款后失效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

法人代表： 法人代表：

年 月 日