有机肥料原料购销合同（汇总13篇）

购销是市场需求与供给的有机结合，它不仅关系到企业的盈利能力，也影响着消费者的购物体验。以下是一份购销指南，从采购、销售到售后服务，为您提供了全方位的购销建议。

塑料原料购销合同

需方：___________（以下简称甲方）。

供方：___________（以下简称乙方）。

经甲乙双方就原材料采购与应事，经过充分协商在平等互利、诚实守信基础上签订原材料采购与供应合同，并就甲乙双方权利与义务达成以下协议：

1、本合同含税单价_______元/吨，乙方保证向甲方供应每月_______吨。

2、乙方运输重量以甲方过磅为准。

3、甲方应提供足够材料堆放场所。

1、指标要求：粒度_______%以下，水份控制在_______%以下。

2、如乙方所供的.磷渣含水份超过标准，超过部份扣除部份重量。

3、乙方所进材料不得有杂物杂质。

1、地点甲方指定（九龙水泥厂厂区范围），乙方承担一切运输费用及路途风险。

1、结算方式，乙方垫付供应材料款一个月，即：4月材料款推延至6月份结算，以此类推。

2、结算的材料款，乙方不得支付现金，应部份转为水泥款，水泥价格以结算时水泥市价为准。

3、合同有效期限：合同生效时间至_______年_______月底。

乙方未按照规定供应材料或甲方已停产，双方协商变更。

甲方：___________。

身份证号码：___________。

乙方签名：___________。

身份证号：___________。

___________年___________月___________日。

塑料原料购销合同

供方：___________（以下简称“甲方”）。

需方：___________（以下简称“乙方”）。

甲、乙双方为明确各自的权利和义务，在平等协商的基础上，基于各自的真实意思表示，达成本合同以便共同遵守。

___________。

1、双方一致确认，本合同约定之产品应达到的质量标准为：_______。

2、该产品经过出厂检验合格的标志或附有以标签、文件等方式制作的产品合格证，甲方承诺：该标志、合格证所称的“合格”，即表示该产品质量符合甚至高于本合同第二条约定的质量标准。

3、如甲方产品质量不符合约定的标准，甲方应承担违约责任和赔偿责任，赔偿乙方的直接经济损失和因此导致乙方重新购买同类产品的合理差价、乙方因此需向第三方承担的违约责任、赔偿责任等相关间接经济损失。

1、款到两日内发货，11月15日前首甲方支付首次货款金额90%共计232575元（人民币贰拾叁万贰仟伍佰柒拾伍元整），余款10%共计25875元（人民币贰万伍仟捌佰柒拾伍元整）在甲方验收合格后的5个工作日内一次结清。

2、结算方式：甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方指定财务人员银行收款帐户为：

银行户名：_______。

银行账号：_______。

银行开户行：_______。

1、经双方协商一致，共同确认本合同约定之产品的交付方式为甲方送货至乙方指定的地点。甲方因送货发生的费用由甲方自行承担。在甲方将产品送达至乙方指定的地点之前，无论乙方付款与否，该产品的损毁、灭失等一切风险均由甲方承担，在乙方检验并在送货单上签字确认接收后，该风险始转移给乙方。

2、交付地点：乙方指定的交付地点为：广州市白云区红旗路29号之一广州蓝茜塑胶制品有限公司内。

3、甲方向乙方交付产品时，应该由甲方或实际承运人向乙方提供送货的产品清单并留存一份给乙方保存。乙方接收人员在送货单上的签字或乙方在该送货单上的盖章行为，视为为甲方完成交付义务。但上述行为仅表明乙方接收了甲方发送的如该清单所列的数量、型号的产品，并不表示乙方已经检验完毕，乙方检验应该在检验期内进行。

4、甲方应按照乙方送货通知指定的期间向乙方履行交付义务。如甲方超出乙方指定的交付期_____日交付的.，乙方可以拒绝接收，同时单方解除合同并要求甲方承担相应赔偿责任，包括乙方因此延误工期形成的罚款、损失以及临时购买其他替代产品的差价。

1、在甲方将本合同约定的产品按照本合同的约定交付乙方后，乙方应首先即时对甲方送货的数量、型号进行清点、检查，并在甲方或承运人提供的送货单上签字。对于产品数量不符合本合同约定的，乙方有权只按照实际接收的数量签收。对于产品型号与本合同约定不一致的，乙方有权只签收符合约定的部分，对不符合约定的产品由甲方负责调换，因此发生的费用由甲方自行负责。因上述情况导致乙方没有按照本合同约定的数量接收产品的，对未接收部分的检验期间顺延，且乙方有权仅就实际接收的数量付款。

2、乙方接收产品后，应在本合同约定的检验期间内及时对产品进行质量检验。乙方的质量检验仅限于对该产品的外观或明显质量瑕疵（如：损坏、变质等）进行检验。对于乙方检验后出现的该产品内在的、不宜发现的质量问题，甲方需依法在该产品的质量保证期内承担相应的质量保证责任。

3、双方经过协商一致确定检验期间为____日，自乙方收到甲方的产品之日起开始计算。乙方应当在检验期间内将产品的存在外观上或其它明显质量瑕疵的情形通知甲方。乙方怠于通知的，视为产品质量无外观上的或其它明显的质量瑕疵。

4、因甲方产品出现质量问题的，乙方可暂扣尚未支付给甲方的货款用以抵偿其损失，或在甲方依照本合同约定承担了相应的赔偿责任后再行支付甲方。乙方因本条所述原因暂扣甲方货款的，不属于逾期付款，不支付迟延履行金。

1、因甲方产品质量不符合本合同约定的，乙方有权退货并要求甲方退还全部货款。

2、对于乙方因甲方产品质量不符合本合同约定而发生经济损失的，甲方在退还全部货款后还应当承担相应的赔偿责任。

1、甲、乙双方违反本合同任何一条之约定，即视为违约。违约方须向守约方承担相应的违约责任。

2、本合同针对违约方的具体违约行为需承担的违约责任约定不明确的，违约方应当承担守约方因违约方违约行为所发生的实际经济损失的赔偿责任，包括守约方因此需要向第三方承担的赔偿责任。

3、对双方都违反本合同约定的，各自承担相应的违约责任。

1、“不可抗力事件”指一方无法控制的，致使该方无法履行其在本合同项下义务的事件。

2、若一方因不可抗力事件而不能履行本合同所规定的义务，该方应在不可抗力事件发生后十四日内书面通知另一方，双方应尽其最大可能减少损失。若发生不可抗力事件，一方无需对因不能履行或损失承担责任，并且不得视为对本合同的违约。遭受不可抗力的一方应采取适当的措施最大限度的减少或消除不可抗力的影响，并尝试恢复履行受影响的义务。

1、合同双方在履行合同过程中发生争议的，双方首先应协商解决，协商不成时，可向合同履行地人民法院提起诉讼。

2、本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议，补充协议为本合同之有效组成部分。

3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

4、本合同自双方盖章或授权代表签字之日起发生法律效力。

甲方：___________。

乙方：___________。

签订日期：___________

签订日期：___________

塑料原料购销合同

签订地点：_________________。

需方：________________。

签订时间：_________________。

一、产品名称、规格、数量、单价、总金额及备注。

合同有效期内双方可凭订单或订单传真件作为履行合同之依据。

二、技术标准、质量要求。

按国家及行业相关标准执行。产品整体成形均匀，印刷图案清晰、完整，颜色鲜艳，无明显色差，套色准确，且按照需方样稿制作，全部使用纯新原料。供方应向需方提供营业执照、税务登记证、卫生许可证、第三方检测报告以及其他必要的证明文件(每次发货质检报告均需随货物同时到达乙方仓库)。供方承诺在任何情况下始终以本企业最优质、最低价长期优先供应需方。(具体标准另行设定)。

三、交(提)货地点：_________________需方指定的仓库。

四、运输方式及费用负担。

由供方负责办理_____托运并承担运费。产品在运输过程中不得与有毒、有害物质及化学品同车运输，产品应完好无损，未受污染。每批交货量与订单量允许+5%的误差(以实际过磅量为准)。运输途中发生的产品灭失、损坏、污染及其他风险由供方承担。

五、包装方式。

外纸箱包装，内衬防尘膜，并保证包装不损毁、不破裂、无污染、无异物;包装物不计价，不回收。

六、订货方式。

以供方订单传真为订货方式。具体品种及数量以双方盖章并传真的订单为准，需方提供的订单内容应包含产品的名称、规格、数量、交货期限等;每个单品的订货量为_____吨/次，单笔订单量不低于_____吨。

七、交货期限。

每批产品交货期限以需方订单传真件预报计划为准。供方收到订单后，须签字、盖章回传后方可执行。供方应保证自收到订单之日起10日内到货。未按合同规定日期到货的，每延期一天供方应支付当批货值1‰的违约金于需方。

八、结算方式及期限。

银行承兑或电汇方式结算，货到45日内付清货款;若连续60日未有订单为终止业务，则需方应在60日内付清前其所欠货款。

九、验收及异议的提出。

由需方在产品抵达其指定仓库后按约定质量、技术要求进行验收。如有异议，应在收到产品之日起7日内以书面形式向供方提出;若需方在使用过程中发现产品存有隐蔽质量问题的，应在妥善封存保管的前提下，及时以书面形式通知供方，并写明当批产品生产编号、发货日期、名称、规格及数量等。供方应自收到书面通知之日起2日内予以答复，协商并提出解决方案。属于供方原因的，供方应在5日内负责退换货或采取其他补救措施。因供方退换货不及时，延误需方生产的，应按实际短缺量由供方加倍补偿需方并赔偿相应经济损失。

十、合同期限。

本合同期限为一年：______________年_____月_____日至_____年_____月_____日。有效期内双方相关订单往来均受本合同约束。有效期满，双方可续签合同，如未续签合同但仍继续发生相关订单往来的，视为双方确认本合同继续有效。

十一、违约责任。

供需双方应按约履行合同，如一方违约，对方有权终止合同，且违约方应支付守约方违约金并赔偿相应经济损失。其他违约情况按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、合同纠纷解决方式。

双方应协商解决。协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十三、约定事项。

2、在产品使用过程中确因产品质量问题，给需方造成损失的，供方应承担赔偿责任。因产品质量检验发生争议时，应提请上级质检部门检测，费用由过错方承担。

十四、关于商业贿赂。

合同有效期内若发生贿赂事件，一经确认，行贿人所属方应向本合同对方支付5万元人民币。

十五、其他。

本合同经双方签章后生效，本合同一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

供方需方。

单位名称：_________________。

单位地址：_________________。

邮政编码：_________________。

法定代表人：_________________。

委托代理人：_________________。

电话：_________________。

传真：_________________。

开户银行：_________________。

帐号：_________________。

单位名称：_________________。

单位地址：_________________。

邮政编码：_________________。

法定代表人：_________________。

委托代理人：_________________。

电话：_________________。

传真：_________________。

开户银行：_________________。

帐号：_________________。

原料购销合同

需方(甲方)：

供方(乙方)：

甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就原料买卖签定如下条款：

1、合同一年一签，本合同期限为一年。原则上在此期限内乙方供应甲方的原料不低于25000吨。为确保甲方生产需要，乙方根据甲方要货计划及通知，积极组织货源和运力，保障甲方需求。若客观上造成了甲方生产计划延误，乙方必须承担相应经济责任。

2、原材料的质量：原料包括树皮、薪材、竹尾、竹屑、竹片，乙方不能以次充好。上述材料含水量控制在30%以下，如超过30%，甲方有权扣除相应吨位;如含泥沙量超过2%则甲方有权要求乙方自行拖回，费用乙方自负。

3、价格以益阳电厂上述材料的收购价上调()元每吨为合同价格，即收购价为()元每吨。如益阳电厂价格发生变化，甲乙双方应及时调整收购价格，否则甲方有权终止合同。

4、此合同价格包括原料成本、运输费用及装卸费。原料到达现场必须服从甲方现场调度人员的调度，并按要求卸货，如给甲方造成转运费用及麻烦由乙方负责。

5、结算方式：原则上为天结，从供货之日开始乙方必须押一车货款作为合同保证金，甲方开除正规的收款收据并盖好公章。此款在合同结束后即日退还。

6、甲方提供充足的材料堆场，保证堆场内的道路畅通，乙方负责材料运输装卸过程中的安全。

7、违约责任：甲乙双方不得单方违约，如有违约由此引起的纠纷可协商解决。同时具有上诉法律的权利。

8、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：乙方：

甲方代表人签字：乙方代表签字：

日期：日期

塑料原料购销合同

供方：______________(以下简称"甲方")。

需方：_______________(以下简称"乙方")。

甲、乙双方为明确各自的权利和义务，在平等协商的基础上，基于各自的真实意思表示，达成本合同以便共同遵守。

一. 产品名称、型号、数量、金额。

二. 产品质量。

1. 双方一致确认，本合同约定之产品应达到的质量标准为：

2. 为证明其出售的产品符合双方约定的质量标准，甲方应在出售给乙方的所有产品上标注该产品经过出厂检验合格的标志或附有以标签、文件等方式制作的产品合格证，甲方承诺：___________该标志、合格证所称的"合格"，即表示该产品质量符合甚至高于本合同第二条约定的质量标准。

3. 如甲方产品质量不符合约定的标准，甲方应承担违约责任和赔偿责任，赔偿乙方的直接经济损失和因此导致乙方重新购买同类产品的合理差价、乙方因此需向第三方承担的违约责任、赔偿责任等相关间接经济损失。

三. 付款及结算方式：___________。

1. 款到两日内发货，_____月_____日前首甲方支付首次货款金额__________%共计__________元(人民币____________________元整)，余款__________%共计__________元(人民币__________元整)在甲方验收合格后的5个工作日内一次结清。

2. 结算方式：甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方指定财务人员银行收款帐户为：

银行户名：__________。

银行账号：___________。

银行开户行：__________。

四.交付方式。

1. 经双方协商一致，共同确认本合同约定之产品的交付方式为甲方送货至乙方指定的。

地点。 甲方因送货发生的费用由甲方自行承担。在甲方将产品送达至乙方指定的地点之前，无论乙方付款与否，该产品的损毁、灭失等一切风险均由甲方承担，在乙方检验并在送货单上签字确认接收后，该风险始转移给乙方。

2. 交付地点。

乙方指定的交付地点为：_________________公司内。

3. 甲方向乙方交付产品时，应该由甲方或实际承运人向乙方提供送货的产品清单并留存。

一份给乙方保存。乙方接收人员在送货单上的签字或乙方在该送货单上的盖章行为，视为为甲方完成交付义务。但上述行为仅表明乙方接收了甲方发送的如该清单所列的数量、型号的产品，并不表示乙方已经检验完毕，乙方检验应该在检验期内进行。

4.甲方应按照乙方送货通知指定的期间向乙方履行交付义务。

如甲方超出乙方指定的交付期_____日交付的，乙方可以拒绝接收，同时单方解除合同并要求甲方承担相应赔偿责任，包括乙方因此延误工期形成的罚款、损失以及临时购买其他替代产品的差价。

五. 检验及质量保证。

1. 在甲方将本合同约定的产品按照本合同的约定交付乙方后，乙方应首先即时对甲方送货的数量、型号进行清点、检查，并在甲方或承运人提供的送货单上签字。对于产品数量不符合本合同约定的，乙方有权只按照实际接收的数量签收。对于产品型号与本合同约定不一致的，乙方有权只签收符合约定的部分，对不符合约定的产品由甲方负责调换，因此发生的费用由甲方自行负责。因上述情况导致乙方没有按照本合同约定的数量接收产品的，对未接收部分的检验期间顺延，且乙方有权仅就实际接收的数量付款。

2. 乙方接收产品后，应在本合同约定的检验期间内及时对产品进行质量检验。乙方的质。

量检验仅限于对该产品的外观或明显质量瑕疵(如：损坏、变质等)进行检验。对于乙方检。

验后出现的该产品内在的、不宜发现的质量问题，甲方需依法在该产品的质量保证期内承担。

相应的质量保证责任。

3. 双方经过协商一致确定检验期间为________日，自乙方收到甲方的产品之日起开始计算。乙方应当在检验期间内将产品的存在外观上或其它明显质量瑕疵的情形通知甲方。乙方怠于通知的，视为产品质量无外观上的或其它明显的质量瑕疵。

4. 因甲方产品出现质量问题的，乙方可暂扣尚未支付给甲方的货款用以抵偿其损失，或在甲方依照本合同约定承担了相应的赔偿责任后再行支付甲方。乙方因本条所述原因暂扣甲方货款的，不属于逾期付款，不支付迟延履行金。

六. 退货。

1. 因甲方产品质量不符合本合同约定的，乙方有权退货并要求甲方退还全部货款。

2. 对于乙方因甲方产品质量不符合本合同约定而发生经济损失的，甲方在退还全部货款后还应当承担相应的赔偿责任。

八. 违约责任。

1. 甲、乙双方违反本合同任何一条之约定，即视为违约。违约方须向守约方承担相应的违约责任。

2. 本合同针对违约方的具体违约行为需承担的违约责任约定不明确的，违约方应当承担守约方因违约方违约行为所发生的实际经济损失的赔偿责任，包括守约方因此需要向第三方承担的赔偿责任。

3. 对双方都违反本合同约定的，各自承担相应的违约责任。

九. 不可抗力。

1. "不可抗力事件"指一方无法控制的，致使该方无法履行其在本合同项下义务的事件。

取适当的措施最大限度的减少或消除不可抗力的影响，并尝试恢复履行受影响的义务。

十. 其他。

1. 合同双方在履行合同过程中发生争议的，双方首先应协商解决，协商不成时，可向合同履行地人民法院提起诉讼。

2. 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议，补充协议为本合同之有效组成部分。

3. 本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

4. 本合同自双方盖章或授权代表签字之日起发生法律效力。

甲方：___________ 乙方：___________。

签订日期：___________ 签订日期：___________

有机肥料购销简单版合同

甲方（需货方）：

乙方（供货方）：

甲、乙双方经友好平等协商，就肥料、农药供货一事，自愿签订本合同，合同条款如下：

一、商品名称、商标、规格、计量单位、数量、单价。乙方向甲方提供货物的名称、规格及价格。具体需货数量和品目乙方应根据甲方需求向甲方供货。

价格暂按附表中的价格执行，如有变动，乙方需提前通知甲方，取得甲方同意后方可发货。乙方提供价格不得超过同地区内同类同品牌产品价格，否则甲方有权拒收。

二、质量标准及要求：乙方供给甲方的产品必须达到国家规定的肥料、农药质量标准，随产品附送同批产品的生产批号、开据正规发票，并保证产品的有效期。如不能达到甲方要求，甲方可拒收。

三、送货方式及运费：乙方负责将产品运往甲方项目地址（青白江区福洪乡幸福村天府庄园内），其运费由乙方承担。甲方需在送货当日验收货物，乙方应提供正规发票，并附甲方收货人签字单据作为付款凭证。

包装标准及费用负担：产品包装需按照国家肥料、农药包装相关规定进行包装，包装费用由甲方承担。

四、验收方式；产品包装要完好，生产批号与产品批号须一致，如有破损，乙方按照本合同规定产品的销售价格乘以破损产品的数量扣除货款（或者置换相同质量规格和数量的产品）。情况严重，甲方可拒收。

五、结算方式：

1.结算方式按半年结算一次（180天），如遇特殊情况，结算日期顺延10个工作日，期间乙方按照甲方要求供货。

2.延期付款，每拖延一天交付千分之三罚金。

六、违约责任。

甲方责任：甲方使用乙方产品必须按照产品说明用药、和施肥，如甲方不按照乙方产品说明使用产生药害或者其他病害，乙方不负责任。

乙方责任：乙方应提供符合国家标准的产品，并对产品质量负责。因肥料、农药质量问题所产生的一切经济损失由乙方全部承担。

双方签订合同后，产品不得任意退还（质量问题除外）。

七、本合同如有涉讼，甲乙双方应协商解决，协商不成双方时，任何一方可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同自年月日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(签字盖章)。

乙方（签字盖章）。

食品原料购销合同

乙方：

根据合同法、食品安全法等相关条款，甲乙双方本着平等协商，互惠互利的原则，就年度向乙方采购的产品达成一致并签订此合同。

第一条订购产品的名称、规格及价格。

第二条质量要求：

第三条货物验收：

3.2经上述检验，乙方所供产品质量若达不到本合同质量标准验收要求的，甲方可向乙方提出调换货或退货要求;若产品不合格或因产品质量问题严重影响甲方产品质量及食品安全，甲方可取消乙方合格供应商资格，并追究乙方给甲方造成的所有损失。

3.3乙方如对甲方的检验结果有异议，应在接到甲方通知后日内书面提出，并在七日内委托双方均认可的第三方具备资格的检验机构予以检验，否则视为对甲方检验结果的认可。若第三方检验结果与乙方提出的异议相符则相关费用由甲方承担，反之则由乙方承担。

第四条计量标准：

甲方不定期对甲方所供定量包装产品进行重量抽检，抽检称重以甲方过磅计量为准。如出现重量短缺，乙方必须依据实际短缺重量进行补量，如乙方经常出现短重现象，需承担订单总金额20%的违约金。

第五条运输方式、交货期限及费用承担：

乙方接到甲方采购订单后，应当在日内完成订单文件的是否确认及回传，根据订单要求负责将货物运送到,该批次货物所有权自甲方验收合格后转移至甲方。货物运输期间产生的一切费用由乙方承担。

第六条随货同行单据:。

乙方在每次货物到厂时必须随货提供该批货物的厂检单，送货清单，如乙方未能提供上述单据，甲方视为不合格，并有权拒绝收货。

第七条结算方式及期限：

1、货到验收通过后日内支付约定合同款项。乙方发票应当在货到后日提供至甲方，否则甲方有权将付款日相应顺延。

2、甲方在年月日前采购总量小于等于的，自该日后约定产品的价格在本合同约定价格基础上上浮%。

第八条违约条款：

11.1除不可抗力外乙方逾期未能及时到货，影响甲方生产的，视为乙方违约。如因乙方逾期未能及时到货，影响甲方生产的，每日按逾期订单交货金额的百分之一向甲方支付违约金;卖方逾期10天仍未交货的，乙方须向甲支付订单价值%的违约金，同时，甲方可以根据具体情况解除本年度供货合同。

11.2乙方如由于不可抗拒的原因造成无法按时交货，乙方停止供货前10天通知甲方，并提供不可抗力的相关证明文件。

11.3除不可抗力外甲方逾期未能及时付款，每日按逾期付款总额的百分之一向乙方支付违约金;甲方逾期10天仍未付款的，甲方须向乙方支付订单价值20%的违约金，同时，乙方可以根据具体情况解除本年度供货合同。

第九条免责条款:。

12.1因不可抗力原因造成违约，免除违约责任，但是履行义务方应当向对方提供发生不可抗力的书面证明。

12.2守约方同意免责的。

12.3如因不可抗力原因造成乙方违约的，乙方应于事发的10日内通知甲方，以便双方商议处理办法。同时乙方需提供由不可抗力发生地政府出具的时间证明，同时乙方应采取切实的补救措施尽快交货。

第十条合同纠纷事宜：

10.1甲乙双方合同执行中如存在争议，应首先友好协商解决，如协商不成，可。

10.2依法诉讼过程中产生的诉讼费、律师费、交通费等费用由违约方或败诉方承担。

第十一条合同有效期:。

合同有效期自本协议生效之日起至年月日,合同到期后如双方无异议，经协商书面确认后合同有效期可自动延续一年，如合同到期后双方有异议，该合同终止履行，双方可协商另行签订合同。

第十二条其它约定事项：

12.1本合同一式两份、甲乙双方各执一份，合同经双方签字盖章后生效。合同传真件具有同等法律效力。本协议以双方确认的订单文件为生效条件。

12.2如实行变更双方可另行签署补充附件，补充附件与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

有机肥料购销合同

依据《^v^民法典》，经甲乙双方协商一致达成以下条款，以资双方遵守。

1、甲方向乙方采购一批有机肥，名称、规格、数量、单价如下：_________________有机肥(鸡粪肥)吨_____20__元/吨=39600元有机肥25吨_____1800元/吨=45000元有机肥(腐殖酸钾)吨_____3300元/吨=10560元合计金额：_________________95160元。大写：_________________玖万伍仟壹佰陆拾元整。

2、乙方需保证甲方所购有机肥规格合格、数量足量，保证肥料外包装完整、不含其它有害物质、无虫卵等。

3、双方所签订肥料价格为运至甲方种植基地价格。(包含肥料费、运输费等各种费用)。

4、质量标准按市场常规标准执行，肥料运至甲方，由甲方人员员验收，并开具收料单据。若肥料不合格，甲方拒绝收货，由乙方负责由此产生的一切费用，并自行处理货物。

5、本协议一式两份，双方各持一份。

甲方(盖章)：_______。

乙方(盖章)：_______。

税号：_________________税号：_________________。

工程原料购销合同书

(2)法人：_________________公司名称，公司住所地，法定代表人。

2.被上诉人：_________________同上。

上诉人_______________不服__________市__________区人民法院20__________年__________月__________日作出的(20__________)__________民商初字第_____________号民事判决书，现提出上诉。

3.上诉请求。

1、请求人民法院撤销一审判决，依法改判。

2、本案的诉讼费用由被上诉人承担。

4.事实与理由：_________________。

1、_____________。

2、_____________。

综上所述，被上诉人存在明显违约的过错行为，极大地损害了上诉人的合同权益，而在这种情况下一审法院却判决被上诉人不承担任何违约责任，放纵违约方，漠视弱者的合法民事权益，明显违反了法律的公平原则以及诚实信用原则，损害了当事人的合法权益。为了正确适用法律，依法维护法律的尊严，维护上诉人的合法权益，请二审法院对本案依法改判。

此致

__________市中级人民法院。

上诉人：_________________。

_____年_____月_____日。

有机肥料购销合同

经甲、乙双方友好协商，本着*等互利的原则，根据《^v^合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同：

一、订购材料名称：

健康监测设备材料(包括健康监测手机材料、蓝牙心电心率监测胸带仪材料、蓝牙血压监测仪材料、蓝牙血氧血脂监测仪材料、蓝牙血糖监测仪材料)。

二、订购数量：

300套。

三、质量标准：

甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。

四、产品规格及价格：

(明细附后)，每套材料费为元。共计订购300套，金额为元(大写：伍拾肆万伍仟伍佰叁拾陆元伍角整)。

五、付款方式：

双方选择以下第(2)种方式支付货款。

(1)翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。

(2)留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下10000元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。

(3)货物运到甲方后，经检验合格，卸货后--日内付款。

六、交货地点：

甲方经营场所。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。

七、供货时间：

双方合同签订后7个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，3个工作日内将货物送至合同指定地点。

八、双方的权利和义务：

1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。

2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。

3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。

4、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的\\\律师费、罚款等)。

5、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。

6、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金10000元。

7、双方都应保守对方的商业机密。

九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。

双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

有机肥料购销合同

甲方(买方)：乙方(卖方)：根据《^v^民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，买方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就木横板木板买卖事宜达成协议如下：

第一条：所购木模板木方基础情况。

第二条：质量标准：不起皮不开胶。

第三条：交付方式、时间、地点、运输方式及费用的承担：由乙方负责送货到甲方仓库，运费由乙方负责。

第四条：验收：对于木模板的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方应立即当面以书面形式向甲方提出，异议经核实，卖方应无条件补足或换货，如在3天内买方未提出书面异议，视同买方认可。

第五条：付款方式及时间：货到仓库之后，甲方以现金或转账方式付给乙方。

第六条：争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。

化工原料购销的合同

甲方：____________（以下简称甲方）

乙方：____________（以下简称乙方）

签订地点：____________

签订时间：_________

甲、乙双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，签订此采购合同。

甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：

1、乙方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，乙方应无条件退货或换货，并在规定时间内送至酒店。

2、乙方按甲方所需原材料产品品种、规格、数量按照甲方要求准时送达甲方至甲方指定位置。

二、甲方所需求的产品品种、规格型号、数量、单价及金额：见合同附件。附件具有同等法律效力，价格由甲乙双方协商后定价，每半个月进行询价后与乙方定一次价，定价的方案由双方签字确认，作为支付下一次货款的依据。其中因外界因素（如：天气），需要临时调价的提前填写《调价通知单》，否则按合同中双方所默认价格内容支付货款。合同中附件中定价的品种种类价格，以到岸价为准。

自合同签订之日起，每天晚上由甲方仓库管理员与供应商确认第二天要送的菜品，供应商应在要求的基础上按时、按质、按量送至厨房部，经厨房部验收质量合格，财务部仓库管理员验收数量到位。

乙方送的所有原材料，必须确保其质量，如发现一批货中掺有假货、非甲方确认的残次品等质量问题，即扣除涉及金额的三倍作为违约金，并立即取消合作。

其中：为了保证原材料质量，必须定期提供由省级以上资质出具的检验报告。

账期为30天，乙方凭经甲方厨房部、财务部仓库管理员确认签字后的单据，于每月28日（遇节假日顺延）结算货款，货款结算以甲方稽核会计稽核的数量为准，乙方当次结算的货款必须送交税务机关认可的正式发票，否则甲方不予以支付货款。乙方以最近一月的货款作为质保金，作为日后进行调货，确保质量的依据。

签订合同时，乙方必须提供相应的资质及证件：营业执照副本、组织机构代码、税务登记证。

乙方负责全程运费。

1、乙方如不能按照合同规定的时间及时送货的，每超过规定时间的十分钟后还未到达酒店，应向甲方偿付不能送货部分货款的价值二倍的违约金，并赔偿由此而给甲方造成的损失费用。如有提前通知甲方，告知其送货延时原因，甲方将以口头警告的形式告知乙方，警告三次以上，通知乙方进行面谈。

2、因乙方提供甲方的产品质量问题导致甲方客户投诉，造成甲方损失的，甲方对其有形损失（费用、索赔）及无形损失（公司信誉）进行核算后，以书面通知乙方，经乙方对质量问题确认后从乙方货款中扣除，如乙方对质量问题有异议，可提交合同签订所在地相关部门进行质量鉴定。

甲方如不能按合同规定付款期支付乙方货款，须事先与乙方联系，说明原因及解决方案，获得乙方同意后，可延期支付款项。如甲方不能按合同规定付款期支付乙方货款且没有获得乙方同意，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额同期人民银行贷款利率计算。

供应商与甲方任何部门、人员有私自商业贿赂行为，一经核实，立即扣除供应商全部剩余帐期内全部货款，同时解除合同。

1、在未取得双方事先许可的'情况下，不得将本协议内容向第三方公开或泄露。

2、乙方从甲方得到的采购信息，未经甲方同意，乙方不得向第三者转让、公开、泄露或被使用。

乙方有以下任何事项时，甲方不需要任何通知，可马上解除本合同：

1、违反本合同条款约定的行为或事实时；

2、在供应期间内，不能满足甲方数量及品质要求无能力供应时；

3、被政府机关停止或取消营业资格给予处分时。

因违反合同条款造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

甲、乙双方之间产生有关本合同的一切纠纷，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方当事人可向合同签订地人民法院提出诉讼。

本合同未尽事宜，应由双方共同协商，作为补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

甲方（印章）：________________

乙方（印章）：____________________

甲方代表（签字）：_____________

乙方代表（签字）：____________________

地址：_________________________

地址：____________________

电话：____________________

电话：____________________

日期：____________________

见证方：____________________政府采购中心

见证方代表（签字）：

地址：____________________

电话：____________________

原料购销合同

合同有效期：_________至_________。

1、经双方协商，需方向供方购买以下货物：

2、验收方式及异议期限：按标准执行。

3、结算方式、期限：保底万元，超出部分以现金或承兑汇票结算。

4、每批货物须附供方质检报告(中药材除外)、送货清单(须注明品名、规格、数量、批号)。

5、每批原辅料的外观及内在质量应具均一性，不得有混等级、混品种现象，否则视为不合格。

6、每件货物须标明品名、规格、产地、供货单位、数量、批号等内容，并应有合格证，否则视为不合格。(中药材需有采收或加工日期，可无批号、合格证)

7、经需方按质量标准检验不合格的.原辅料，供方无条件退货或换货，并承担由此给需方造成的损失。

8、因供方原辅料质量不稳定，给需方造成损失，供方须作出一定的赔偿，金额为需方直接损失的_________倍。

9、入库货物数量以需方实际收货数为准。

10、若供方在一年之内发生次以上其它违约，需方有权取消以后定货。

11、违约责任：供方因非不可抗因素不能交货的，需方按该批货物价值的%索赔，如延期交货，每延期一天，如该批货物价值在_________万元以下，按_________索赔;在_________万元以上，按_________%索赔;超过_________天交货的，按不能交货对待。

12、解决合同纠纷的方式：由双方协商解决，协商不成的，可向签约地方法院起诉。

13、本合同一式叁份，需方两份，供方一份，双方代表签字，单位盖章后生效。本合同传真件与原件同等法律效力。

14、其它约定事项：

_________年_________月_________日。