·
合同范本
钢结构包工包料合同样本（优秀24篇）
合同样本是商业活动中不可或缺的一部分，可以确保交易的安全和合法性。现在让我们一起来看看下面这些合同样本，帮助你更好地了解合同的内容和结构。
钢结构施工合同书样本
甲方：____________________________________(发包方)。
乙方：___________________________________(承包方)。
经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容如下：
第一条：工程概况。
1、工程名称2、工程地点：
3、工程内容及承包范围：
4、建筑规模：
5、工程造价：
6、质量等级：合格。
7、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。
8、承包方式：本工程采用包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二条施工准备。
1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。
2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。
3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。
第三条双方主要责任。
1、甲方的责任。
(1)甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场情况，为乙方正常施工创造条件。
(2)甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。
(3)安排指定现场的施工人员的生活区位置。
(4)统一审核工程预决算和竣工结算。
2、乙方的责任。
(1)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。
(2)进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。
(3)进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。
(4)及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方职能部门的检查指导。
(5)如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担;在规定时间内，乙方未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。
第四条工程工期。
1、开工日期日，竣工日期月
本工程有效工期天，法定节假日除外。
2、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划，协议签署后乙方应在年月日内进驻现场，并按照约定时间开工。
3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方及监理工程师可向乙方发出指令，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划(加班时间不能超出市内作业时间标准)。
第五条工程质量。
1、严格按照施工图与。
说明书。
按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工确保工程达到合格。
2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责;达到合格等级，不奖不罚。
3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。
4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行维修。
5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理，如工程在检查验收中经评定为不合格工程，甲方有权向乙方索赔，由此造成的一切损失由乙方承担。
6、施工过程中质量不符合要求时，甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理，情节严重的给予每次1000～20xx0元处罚，如乙方返工后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。
7、乙方在施工中，为确保工期、质量、安全，必须使用符合安全标准的施工机械，对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。
8、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。
第六条：文明、安全生产。
1、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。
3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，遵守劳动用工条例，工地发生的任何责任事故，由乙方承担全部责任。
第七条：工程款的支付与结算。
1、双方同意按照。
进行结算。
2、施工用水电。
甲方负责施工现场的三通一平全部到位。
施工产生的水、电费由乙方承担(分包单位生活所用水、电费用由分包单位承担，产生费用乙方按实收取)。
第八条合同履约保证金。
1、甲乙双方签定本协议后，乙方人员进场，乙方向甲方交合同履约保证金万元。
2、在甲、乙双方约定的开工时间内，因甲方原因造成工程未能按时开工，工期可以顺延，在甲方具备工程开工条件时，本工程协议继续有效。
3、合同履约保证金退还：工程施工至退还履约保证金具备竣工验收条件退还履约保证金%。
第九条付款方式。
1、乙方垫资施工至后，经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付已完工程量的%工程款。
2、工程验收合格后，付至工程总造价的。
3、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。结算时间为2个月。工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后，付到工程决算款的%;备案完成后付到工程决算款%。
4、余留工程款的为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。
第八条材料。
1、工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。
第九条付款违约条款。
1、甲方不按合同书约定支付工程款，乙方有权停止施工，由此造成的工期延长，工期相应顺延。
2、工程完工后，甲方不按合同书约定支付工程款的，甲乙双方协商解决办法，如协商不成，乙方有权申请人民法院进行依法解决。
第十条质量保修。
质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处有乙方补足。
第十一条违约责任。
1、协议后效后，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的，应承担工程总造价%的违约金。
2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金元。
3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料;逾期提交乙方向甲方交纳元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金元。
第十二条其他。
2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此协议中的所有条款均为合同的内容，均纳入合同管理中。本协议条款与大合同有冲突的地方，以本协议条款为准。
4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。
5、本协议一式肆份，甲、乙双方各持两份，双方签字盖章生效，工程款付清后自行作废。
6、如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日。
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
钢结构包工包料合同
甲方：
乙方：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：以施工图纸依据钢结构安装工程。
四、双方各自承担的义务：
1、甲方负责工程原材料及其提供本工程所需各种手续、住处、水电等。
2、甲方负责原材料、乙方负责带工具。
五、合同工期：必须按照甲方的要求保证工期。
六、质量标准：符合《钢结构安装工程验收标准》并符合本行业质量标准。
七、厂房全长83米，跨度26米，计：2158平米。
八、安装承包价格：按每平米_________元，合计：_______元。付款方式：自乙方工人进厂后甲方将向乙方支付总工程款的15%,其余款项由工程进度进行支付，工程完工后甲方支付乙方80%，剩余款项甲方在一月之内全部付清。
九、安全、文明施工：
1、乙方严格执行施工现场的各项规章管理制度及安全操作规程，高空作业必须戴好安全帽和安全带，如有违章造成的事故全部由乙方负责。
2、乙方必须按照施工现场安全文明施工管理，做到机具、构件摆放整齐、有序、干完场清，文明施工。
十、本工程开工日期与竣工日期由双方协商。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方签字：电话：
乙方签字：电话;。
钢结构施工合同书样本
甲方：
乙方：
甲乙双方经协商一致，就钢结构工程及相关项目施工承包事宜达成本协议如下：
一、工程概况：
1、工程名称：7*部队步兵营1#综合库房工程地点：7*部队步兵营院内。
2、结构形式：钢结构建筑面积：3055㎡。
二、承包方式：
乙方独立核算，自负盈亏，包工包料。
三、承包项目：
1、该工程施工合同、图纸载明的钢结构部分的所有工程及其附属项目;。
2、该工程图纸载明的所有门窗工程(含夹板门)及其附属项目;。
3、该工程图纸载明的的所有防火涂料工程。
四、协议金额：本协议第三条载明的所有工程承包项目合计总价：元。该价款为本协议第三条载明的所有工程承包项目发生的人工费、材料费、机械费组成的直接费和间接费、措施费、鉴定检测费、利润、税金以及完成该所有工程项目内容所需的全部费用。
五、工期时间：
开工时间：年月日，竣工时间：年月日。
开工时间以实际开工日计算，竣工以质监站抽检复查合格为准。
六、责任目标：
1、质量目标：严格按国家及济南军区质监站、地方主管部门颁布制定的建筑工程施工质量统一标准和验收规范要求，严格按该工程图纸载明的设计说明，不得以任何理由发生任何质量瑕疵及事故。
2、安全生产、文明施工目标：严格执行国家关于建筑工程安全生产管理条例及济南军区质监站、营区施工队伍管理办公室关于建筑施工现场安全管理规定，不得以任何理由发生任何安全事故。
3、该工程严禁发生被济南军区、7**部队营区主管部门通报批评、处罚等事件。
七、款项拨付：
该综合库房土建工程砌体竣工前日，甲方向乙方拨付本协议总价的%工程款;乙方完成预埋进入施工现场开始进行钢结构安装，钢梁、柱进场后，甲方向乙方拨付本协议总价的%工程款;围护材料进场后，甲方向乙方拨付本协议总价的%工程款;该综合库房工程竣工验收合格，甲方向乙方拨付本协议总价的%工程款;余款%作为质保金，自竣工验收合格、移交使用之日起，一年后付%，两年后付%，三年后付%。
八、双方责任：
1、甲方向乙方提供施工图纸一份，施工用电送至场内，电费乙方负担。
2、在本协议第三条载明的所有工程承包项目中的相关技术、安全资料的编制由乙方随进度完成，每拖延一天，罚款50元。
3、乙方须严格教育部属施工人员，严格遵守71217部队营区施工管理规定，严格服从甲方统一安排、领导。
4、乙方在本协议第三条载明的所有工程承包项目中，使用的材料必须提供材料合格证;材料如未按规范、图纸、设计说明采购、制作、安装使用，因此发生的使用责任均由乙方负担，并按每次、每项罚款500--1000元。
5、乙方在进入施工现场时，向甲方提供部属施工人员的花名册及身份证复印件，接受甲方拨付款时，向甲方提供工资表和身份证复印件，严禁拖欠工人工资，如有安全等事故须及时妥善处结。
6、钢结构工程保修年，门窗工程保修年;在约定的保修期内，属乙方责任产生的工程质量缺陷，乙方在接到通知后，一个工作日内仍不派人修复的，由甲方安排人员处理，发生的该维修费向乙方双倍收取。
7、乙方须严格按规定，定期与不定期开展对所属班组、个人进行工程质量标准与规范以及安全生产等学习培训及检查工作。
8、乙方自开工到竣工期间，直至清场，凡发生质量事故、安全等任何事故，均由乙方自负，并负担由此发生的法律责任、民事责任、经济赔偿等一切相关责任。
9、该工程发生的任何事故，乙方须二日内上报甲方，并对事故原因、改进措施、处理结果等于事毕后五日内书面上报甲方。如因该事故给建设单位或甲方造成影响、损失，由乙方承担全部赔偿，甲方保留对乙方的索赔权。
10、乙方须于开工前10日内，向甲方提交一份切实可行的施工组织设计与形象进度计划，经甲方审批后，不折扣的组织实施。
11、工程移交使用前，乙方负责对该工程承包项目成品的看护、保护，期间发生的毁损等由乙方无偿修复。
九、违约责任：
1、乙方因工程质量、安全文明施工等责任目标达不到本协议约定的标准，每发生一项，按该工程总造价的2%向甲方缴纳违约金。
2、属乙方责任导致工程工期拖延，每逾期一天，向甲方缴纳该工程总造价的0.1%的违约金。
十、本协议自签订日生效，未尽事宜，双方另行协商补充。
甲方：乙方：
法定代表人：
钢结构包工包料合同
发包方(甲方)：
联系电话：
承包方(乙方)：
联系电话：
根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
四、承包方式：清工，包安全。
第二条工程承包范围。
一、承包范围：主钢结构系统、墙面系统、屋面系统、地埋系统、门窗工程、油漆、等所需的技术人员和施工劳动力。
二、本工程钢结构建筑面积：平方米米长，米宽)。
第三条清包工费。
本工程定价方式为元/平方米;。
固定总价约为人民币：元，(大写)。
本合同双方当事人特别明确：搬运费、管理现场经费以及其他工程劳力所产生费用，且不因情况的变化而改变。
第四条工程价款的支付与结算。
工程款支付：
支付完工后付清。
第五条设计及其变更。
一、由于设计安全性能不合理造成工程修改所产生的费用，由承包方承担;。
二、承包方应当按照国家钢结构工程相关标准、规范和发包方提供的资料进行设计。编制施工图设计文件应当满足设备、材料采购、非标准件制作和安装施工的需要。
三、工图设计文件经发包方确认后及在施工准备阶段和施工阶段发包方要求变更设计的，应向承包方书面提出。变更的具体内容在变更设计委托书中载明。
第六条工程期限及顺延。
一、本合同总工期为天，完工日期为年月日。
二、工期顺延。
l、在施工准备期间如发包方提出设计变更或材料、设备变更的，则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延。
2、施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：
2.1一周内非承包方原因造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计。
2.3因发包方的原因引起的工程延期，工期相应顺延;。
2.4合同约定和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。
3、因上述l、2条原因造成施工进度计划关键线路(由乙方提交，并经甲方确认的施工网络图中关键线路)的工期延误，经发包方书面确认后，才可顺延。非关键线路的工期在不影响总工期的情况下，工期不予顺延。
4、凡由于承包方的原因造成的工期延误，则工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由承包方自行承担。
5、发包方和承包方双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的下雨、下雪、防洪排涝、台风、高温天气、节假日等因素以及甲方分包工程的合理工期。
第七条材料、设备供应。
一、发包方采购和提供材料。
发包方必须按合同约定的设计要求和国家有关标准采购主要材料、设备，并应附有正规厂家的出厂合格证书。
二、承包方提供工程所需各种设备，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
三、材料搬运：发包方负责把材料送到工地，承包方无条件搬运。
第八条安全施工。
一、承包方须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并安排执有相关资格资质的专业技术人员进行施工，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
二、承包方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。
三、承包方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。
四、在工期期间，承包方须保证安全作业，如产生安全事故，一切责任由承包方自行承担。
五、在工期期间，承包方对产地的财产安全负责。
第九条附则。
本合同一式贰份，双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本发包方执壹份，承包方执壹份。
在合同履行中经双方协商一致可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。双方也可以其他合法的方式对合同内容加以变更、修改。本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后终止。
甲方(发包方)：(盖章)。
乙方(承包方)：(盖章)。
钢结构包工包料合同
发包方(甲方)：
联系电话：
承包方(乙方)：
联系电话：
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法典》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
四、承包方式：清工，包安全。
第二条工程承包范围。
一、承包范围：主钢结构系统、墙面系统、屋面系统、地埋系统、门窗工程、油漆、等所需的技术人员和施工劳动力。
二、本工程钢结构建筑面积：平方米米长，米宽)。
第三条清包工费。
本工程定价方式为元/平方米;。
固定总价约为人民币：元，(大写)。
本合同双方当事人特别明确：搬运费、管理现场经费以及其他工程劳力所产生费用，且不因情况的变化而改变。
第四条工程价款的支付与结算。
工程款支付：
支付完工后付清。
第五条设计及其变更。
一、由于设计安全性能不合理造成工程修改所产生的费用，由承包方承担;。
二、承包方应当按照国家钢结构工程相关标准、规范和发包方提供的资料进行设计。编制施工图设计文件应当满足设备、材料采购、非标准件制作和安装施工的需要。
三、工图设计文件经发包方确认后及在施工准备阶段和施工阶段发包方要求变更设计的，应向承包方书面提出。变更的具体内容在变更设计委托书中载明。
第六条工程期限及顺延。
一、本合同总工期为天，完工日期为年月日。
二、工期顺延。
l、在施工准备期间如发包方提出设计变更或材料、设备变更的，则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延。
2、施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：
2.1一周内非承包方原因造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计。
2.3因发包方的原因引起的工程延期，工期相应顺延;。
2.4合同约定和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。
3、因上述l、2条原因造成施工进度计划关键线路(由乙方提交，并经甲方确认的施工网络图中关键线路)的工期延误，经发包方书面确认后，才可顺延。非关键线路的工期在不影响总工期的情况下，工期不予顺延。
4、凡由于承包方的原因造成的工期延误，则工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由承包方自行承担。
5、发包方和承包方双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的下雨、下雪、防洪排涝、台风、高温天气、节假日等因素以及甲方分包工程的合理工期。
第七条材料、设备供应。
一、发包方采购和提供材料。
发包方必须按合同约定的设计要求和国家有关标准采购主要材料、设备，并应附有正规厂家的出厂合格证书。
二、承包方提供工程所需各种设备，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
三、材料搬运：发包方负责把材料送到工地，承包方无条件搬运。
第八条安全施工。
一、承包方须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并安排执有相关资格资质的专业技术人员进行施工，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
二、承包方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。
三、承包方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。
四、在工期期间，承包方须保证安全作业，如产生安全事故，一切责任由承包方自行承担。
五、在工期期间，承包方对产地的财产安全负责。
第九条附则。
本合同一式贰份，双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本发包方执壹份，承包方执壹份。
在合同履行中经双方协商一致可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。双方也可以其他合法的方式对合同内容加以变更、修改。本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后终止。
甲方(发包方)：(盖章)。
乙方(承包方)：(盖章)。
钢结构工程承包合同书样本
甲方：____________________________________(发包方)
乙方：___________________________________(承包方)
经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容如下：
1、工程名称
2、工程地点：
3、工程内容及承包范围：
4、建筑规模：
5、工程造价：
6、质量等级：合格。
7、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。
8、承包方式：本工程采用包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。
2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。
3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。
1、甲方的责任
(1)甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场情况，为乙方正常施工创造条件。
(2)甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。
(3)安排指定现场的施工人员的生活区位置。
(4)统一审核工程预决算和竣工结算。
2、乙方的责任
(1)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。
(2)进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。
(3)进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。
(4)及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方职能部门的检查指导。
(5)如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担;在规定时间内，乙方未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。
1、开工日期xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx日，本工程有效工期xx天，法定节假日除外。
2、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划，协议签署后乙方应在xx年xx月xx日内进驻现场，并按照约定时间开工。
3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方及监理工程师可向乙方发出指令，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划(加班时间不能超出市内作业时间标准)。
1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工，确保工程达到合格。
2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责;达到合格等级，不奖不罚。
3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。
4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行维修。
5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理，如工程在检查验收中经评定为不合格工程，甲方有权向乙方索赔，由此造成的一切损失由乙方承担。
6、施工过程中质量不符合要求时，甲方或监理有权要求乙方停工整顿或返工处理，情节严重的给予每次1000～20xx0元处罚，如乙方返工后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。
7、乙方在施工中，为确保工期、质量、安全，必须使用符合安全标准的施工机械，对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工。
8、在施工中及施工现场出现的一切安全事故由乙方负责。
1、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。
3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，遵守劳动用工条例，工地发生的任何责任事故，由乙方承担全部责任。
1、双方同意按照进行结算。
2、施工用水电
甲方负责施工现场的三通一平全部到位。施工产生的水、电费由乙方承担(分包单位生活所用水、电费用由分包单位承担，产生费用乙方按实收取)。
1、甲乙双方签定本协议后，乙方人员进场，乙方向甲方交合同履约保证金xx万元。
2、在甲、乙双方约定的开工时间内，因甲方原因造成工程未能按时开工，工期可以顺延，在甲方具备工程开工条件时，本工程协议继续有效。
3、合同履约保证金退还：工程施工至证金xx%，具备竣工验收条件退还履约保证金xx%。
1、乙方垫资施工至后，经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付已完工程量的xx%工程款。
2、工程验收合格后，付至工程总造价的。
3、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。结算时间为2个月。工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后，付到工程决算款的%;备案完成后付到工程决算款%。
4、余留工程款的%为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。
工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。
1、甲方不按合同书约定支付工程款，乙方有权停止施工，由此造成的工期延长，工期相应顺延。
2、工程完工后，甲方不按合同书约定支付工程款的，甲乙双方协商解决办法，如协商不成，乙方有权申请人民法院进行依法解决。
质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处有乙方补足。
1、协议后效后，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的，应承担工程总造价%的违约金。
2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金元。
3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料;逾期提交乙方向甲方交纳元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金元。
1、在开工前双方签定钢结构工程施工合同。
2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此协议中的所有条款均为合同的内容，均纳入合同管理中。本协议条款与大合同有冲突的地方，以本协议条款为准。
4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。
5、本协议一式肆份，甲、乙双方各持两份，双方签字盖章生效，工程款付清后自行作废。
6、如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
钢结构工程承包合同书样本
甲方：
乙方：
1、工程名称：
2、工程地点：
1、工程范围：甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。
2、施工内容：图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。
由甲方提供施工图纸，依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。
该合同总价为： 980万 元
大写：人民币： 玖佰捌拾万 元
合同签订预付 10 %作为备料款：钢结构柱进场后付人民 币 ，工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。
1、甲方职责：
（1）在乙方施工前，甲方需提供经审查认可的施工图纸，并提供合格的土建支承面，弹出轴线，确认标高，施工现场具备施工条件。
2、乙方的职责：
（1）乙方应严格按照设计的整体要求施工。
（2）乙方应严格遵守《jgj7—91》《gb50205—20_》标准进行加工制作，所有材料均符合设计要求和国家相关标准、规范。
（3）乙方应提供合格的产品，材料、规格、品牌必须满足业主的要求。
（4）乙方应保证工期，文明施工，项目经理必须在施工现场，以便协调各方事宜。施工过程中，由于乙方原因出现的事故，责任由乙方全权承担。
乙方必须在有效工作日 70 天内制作安装含土建地平结束，每超出一天罚款20_元整，提前一天奖励1000元。
1、甲方违约
（1）甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行的按通用条款26条第4款执行。
（2）甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的.，按通用条款第33条第3款执行。
（3）甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失，工期顺延，并支付乙方违约损失。
2、乙方违约
（1）由于乙方原因不按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，按照通用条款14条第2款执行。
（2）因乙方原因，工程质量达不到标准的按第15条第1款执行。
（3）乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时，甲方有权扣除乙方履约保证金。
乙方在安装完毕后，由甲方组织有关单位根据《jgj7—91》及《jgj78—91》7天内进行验收，否则视为合格。
1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
2、未尽事宜，协商解决。
3、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。
4、甲方全程负责监管彩板及型材采购，享有最终决定权。
5、乙方不得拖欠农民工工资，如拖欠甲方有权扣除保证金，并延期支付乙方工程款。
6、此合同价款包含税金，由甲方负责在工程所在地开票，税金由乙方承担。
甲方：（签章）
乙方：（签章）
日期：
钢结构工程承包合同书样本
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、 工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、 工程承包范围：
承包范围：
三、 合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数：
四、 质量标准
工程质量标准：
五、 合同价款：
金额(大写) 元(人民币)
六、 组成合同的文件
1、 标准、规范及有关技术文件
2、 图纸
3、 工程量清单
4、 工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、 本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质
九、 发包人向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付款项。
十、 合同生效
甲方：（签章）
乙方：（签章）
日期：
钢结构承包合同样本
合同。
装修工程钢结构供应及安装。
二零一七年二月。
甲方：乙方：北京邦蓝国际建筑装饰工程有限公司。
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，本着平等、自愿、公平、诚信，互惠互利的原则，经双方协商一致，就装修工程钢结构、楼层承板供应及安装工程签订本合同。
3、督促乙方对进场材料进行报验、工序报验、探伤检测、材料复验、拉拔试验及图纸深化设计进度，并对乙方所报资料审核上报。
3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要，对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4、按本合同约定，向乙方支付工程款。
5、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。包人的安全教育和安全责任由承包人承担；因承包方发生的安全事故及非发包人造成的安全和经济责任一律由承包方承担。
附件1。
工程安全施工协议。
（甲方）：（乙方）：
为进一步明确安全施工责任，规范安全施工行为，防止各项基建事故的发生，保证基建工程安全顺利进行，除执行基建工程施工合同有关安全条款外，经甲乙双方充分协商，特订立本协议。
一、工程施工总包合同签定后一周内，乙方向甲方交纳安全保证金万元，作为全部施工期间的安全保证。施工期间如不发生安全事故，工程竣工验收合格后一周内，甲方向乙方全额返还安全保证金；施工期间如发生安全事故，甲方根据双方合同约定和经认定的事故损失情况，相应扣除乙方的安全保证金，工程竣工验收合格后一周内，甲方向乙方返还剩余的安全保证金。
二、乙方严格执行《建设工程安全生产管理条例》（国务院件上岗作业。
四、乙方施工人员必须佩带出入证进入施工现场，自觉接受保安人员的检查，不得到其施工范围以外的区域活动，按规定的通道出入。
五、服从大门管理和现场巡查工作，做好值班和巡查的详细记录，做好各类物资器材的进出登记；做好对门卫值班和现场巡查的抽查工作，教育并督促值班和巡查人员加强责任心。
六、各种施工工器具、材料由乙方妥善保管，摆放整齐，不得乱丢乱放和堵塞各种通道；未经许可，禁止将易燃易爆、有毒害有腐蚀的物品带入施工现场；严格遵守用电安全规定，严禁乱拉乱接电源线和超负荷用电，雨天严禁在高压线下施工作业；动用明火必须到甲方办理动火证并严格按安全操作规程工作；严禁将建筑施工垃圾等杂物倾倒在各种下水管道中；未经申报批准，严禁擅自动用非施工设备设施。
七、高空作业和拆除作业必须采取有效安全防范措施，做好各项防护工作和文明施工。严防防护及施工不当致使高空抛物危及他人生命及财物；严防施工作业人员失脚摔伤和危及生命；严防漏水、漏电造成事故的发生。
八、施工现场严禁吸烟，严禁随地大小便，严禁打架斗殴。对现场发现吸烟或随地大小便一例，处罚当事人50元，同时处罚当事人所在单位500元；对现场发现烟头或大小便而未见当事人的，按所在施工区域处罚相应施工单位一例600元；对现场发生打架斗殴，处罚所有当事人50元/人，同时处罚当事人所在单位500元。
九、乙方经常开展施工安全检查，并接受甲方的安全检查，发现安全隐患及时整改，做好安全检查和隐患整改的记录。
十、乙方因违反上述条款而导致事故的发生，乙方承担由此引起的全部经济损失，并负责做好事故的善后处理工作。
十一、本协议作为工程施工合同所包括的内容，与工程施工合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
负责人（签字）：负责人（签字）：
附件3工程质量保修书。
甲方(全称):乙方(全称):。
为保证装饰钢结构主体及屋面工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容。
质量保修范围包括主体结构工程、屋面防水工程和双方合同约定的工程，具体质量保修内容双方约定如下：合同及图纸约定的所有承包内容。
二、质量保修期。
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2、屋面防水工程为。
年；
3、其它项目保修期期限约定如下：其他未尽事宜按国家现行规程规范执行。
三、质量保修责任。
1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。乙方没有在约定时间内派人修理，发包人可委托其他人员修理，维修费用从质量保修金内扣除，并处以全部质量保修金20%的罚款；无论甲方委托的其他人员修理情况如何，乙方都对维保质量负责。
2、发生须紧急抢修事故(如漏水漏气等)，承包人接到事故通知后，应在1小时内到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付。
本工程约定的工程质量保修金为结算审定价的5％，质量保修金银行利率为。
不计。
五、质量保修金的返还依据合同约定。
六、其他。
双方约定的其他工程质量保修事项：另行协商。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发
人(公章)：
人(公章)：
法定代表人(签字)：
法定代表人(签字)：委托代表人：委托代表人：
签署日期：年月
日
签署日期：
包工包料装修合同样本
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
2.居室规格：____室____厅____厨____卫，施工建筑面积____平方米。
3.委托方式：包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)。
4.工程价款(金额大写)：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)。
5.工程开工日期：_______年_______月_______日
1.客厅：鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。
2.主卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。
3.次卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。
4.厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。
5.卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。
6.强弱电安装具体要求：所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内(插座、天关内)，插座面板要用五眼，开关带五眼插座，另装配电箱(空开)六组。
7.墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。
8.订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为750元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为pu板。
序号品名品牌/规格价格备注。
xxxxxx。
xxxxxx。
xxxxxx。
xxxxxx。
1.乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3.材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。
5.工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。
开工支付______元，水电完工验收合格后付______元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元，交房验收合格后付______元，余款在交房后付清。
1.安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均由乙方负责。
2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。
钢结构施工合同书样本
随着钢结构市场竞争的日趋激烈，一些高端钢结构企业在钢结构产品制造的基础上逐步延伸前后端业务链，那么钢结构。
书又是怎么一回事呢?以下是在本站小编为大家整理的钢结构施工合同书范文，感谢您的欣赏。
甲方：
乙方：
甲乙双方经协商一致，就钢结构工程及相关项目施工承包事宜达成本协议如下：
一、工程概况：
1、工程名称：7*部队步兵营1#综合库房工程地点：7*部队步兵营院内。
2、结构形式：钢结构建筑面积：3055㎡。
二、承包方式：
乙方独立核算，自负盈亏，包工包料。
三、承包项目：
1、该工程施工合同、图纸载明的钢结构部分的所有工程及其附属项目;。
2、该工程图纸载明的所有门窗工程(含夹板门)及其附属项目;。
3、该工程图纸载明的的所有防火涂料工程。
四、协议金额：本协议第三条载明的所有工程承包项目合计总价：元。该价款为本协议第三条载明的所有工程承包项目发生的人工费、材料费、机械费组成的直接费和间接费、措施费、鉴定检测费、利润、税金以及完成该所有工程项目内容所需的全部费用。
五、工期时间：
开工时间：年月日，竣工时间：年月日。
开工时间以实际开工日计算，竣工以质监站抽检复查合格为准。
六、责任目标：
1、质量目标：严格按国家及济南军区质监站、地方主管部门颁布制定的建筑工程施工质量统一标准和验收规范要求，严格按该工程图纸载明的设计说明，不得以任何理由发生任何质量瑕疵及事故。
2、安全生产、文明施工目标：严格执行国家关于建筑工程安全生产管理条例及济南军区质监站、营区施工队伍管理办公室关于建筑施工现场安全管理规定，不得以任何理由发生任何安全事故。
3、该工程严禁发生被济南军区、7**部队营区主管部门通报批评、处罚等事件。
七、款项拨付：
该综合库房土建工程砌体竣工前日，甲方向乙方拨付本协议总价的%工程款;乙方完成预埋进入施工现场开始进行钢结构安装，钢梁、柱进场后，甲方向乙方拨付本协议总价的%工程款;围护材料进场后，甲方向乙方拨付本协议总价的%工程款;该综合库房工程竣工验收合格，甲方向乙方拨付本协议总价的%工程款;余款%作为质保金，自竣工验收合格、移交使用之日起，一年后付%，两年后付%，三年后付%。
八、双方责任：
1、甲方向乙方提供施工图纸一份，施工用电送至场内，电费乙方负担。
2、在本协议第三条载明的所有工程承包项目中的相关技术、安全资料的编制由乙方随进度完成，每拖延一天，罚款50元。
3、乙方须严格教育部属施工人员，严格遵守71217部队营区施工管理规定，严格服从甲方统一安排、领导。
4、乙方在本协议第三条载明的所有工程承包项目中，使用的材料必须提供材料合格证;材料如未按规范、图纸、设计说明采购、制作、安装使用，因此发生的使用责任均由乙方负担，并按每次、每项罚款500--1000元。
5、乙方在进入施工现场时，向甲方提供部属施工人员的花名册及身份证复印件，接受甲方拨付款时，向甲方提供工资表和身份证复印件，严禁拖欠工人工资，如有安全等事故须及时妥善处结。
6、钢结构工程保修年，门窗工程保修年;在约定的保修期内，属乙方责任产生的工程质量缺陷，乙方在接到通知后，一个工作日内仍不派人修复的，由甲方安排人员处理，发生的该维修费向乙方双倍收取。
7、乙方须严格按规定，定期与不定期开展对所属班组、个人进行工程质量标准与规范以及安全生产等学习培训及检查工作。
8、乙方自开工到竣工期间，直至清场，凡发生质量事故、安全等任何事故，均由乙方自负，并负担由此发生的法律责任、民事责任、经济赔偿等一切相关责任。
9、该工程发生的任何事故，乙方须二日内上报甲方，并对事故原因、改进措施、处理结果等于事毕后五日内书面上报甲方。如因该事故给建设单位或甲方造成影响、损失，由乙方承担全部赔偿，甲方保留对乙方的索赔权。
10、乙方须于开工前10日内，向甲方提交一份切实可行的施工组织设计与形象进度计划，经甲方审批后，不折扣的组织实施。
11、工程移交使用前，乙方负责对该工程承包项目成品的看护、保护，期间发生的毁损等由乙方无偿修复。
九、违约责任：
1、乙方因工程质量、安全文明施工等责任目标达不到本协议约定的标准，每发生一项，按该工程总造价的2%向甲方缴纳违约金。
2、属乙方责任导致工程工期拖延，每逾期一天，向甲方缴纳该工程总造价的0.1%的违约金。
十、本协议自签订日生效，未尽事宜，双方另行协商补充。
甲方：乙方：
法定代表人：
合同编号___________。
工程名称：__________________________。
工程编号：__________________________。
发包方：__________________________。
承包方：__________________________。
签订时间：__________________________。
签订地点：__________________________。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称：__________________________。
二、工程地点：__________________________。
三、工程项目批准单位：____________________批准文号____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位：
五、工程造价：___________(万元)，其中土建：__________(万元)，安装：__________(万元)。
第二条施工准备。
一、发包方：
1.月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。
2.月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
3.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。
5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的。
交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图______份。
二、承包方：
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;。
2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;。
3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。
第三条工程期限。
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为______天(日历天)，自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。
二、开工前______天，承包方向发包方发出开工。
通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。
6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。
7.人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量。
一、本工程质量经双方研究要求达到：
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;。
6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理。
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);。
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;。
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________________。
第六条工程价款的支付与结算。
工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的98%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
七、承包方在单项工程竣工验收后______天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件______天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。
第七条施工与设计变更。
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。
第八条工程验收。
一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及。
说明书。
施工技术文件为依据。
二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。
三、工程竣工验收后，方包方方可使用。
在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。
第九条违约责任。
承包方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条纠纷解决办法。
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第()项方式解决：
一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;。
二、向人民法院起诉。
第十一条附则。
发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
发包方(盖章)：___________承包方(盖章)：___________。
单位地址：____________________。
________________单位地址：
电话：__________________________。
__________________________电话：
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
钢结构承包合同样本
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目部。
太平镇人人乐超市钢结构工程人工费承。
包协议书。
发包人：（全称，以下简称甲方）承包人：（全称，以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确工程承包内容及双方责任，经甲乙双方协商现就本工程建设相关事宜达成如下协议：
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：
二、工程承包范围。
镇原县太平镇人人乐超市钢结构焊接、安装等人工费及附属材料总承包。
开工日期：。竣工日期：。合同工期总日历天数天。
四、承包价格及付款方式。
1、承包价格：本工程实行总包干价,合计贰万元整（xxxxxxxxx元）。
2、付款方式：本工程合同签订后支付xxxxxxx元，钢结构梁安装完毕后支付xxxxxxxx元,剩余工程款待本工程竣工验收合格后一次性支付清。
3、违约金：甲乙双方若不按照双方约定，中途有违约行为，按照贰万元（xxxxxxxx元）进行赔偿。
五、工程质量。
六、工程安全。
依据《中华人民共和国安全生产法》《建筑工程安全生产管理条例》，乙方严格按照安全标准组织施工，并随时接受项目部组织的检查。采取必须的安全防护措施，坚持打击安全事故隐患。由于乙方施工人员安全措施不力，个人安全意识差，不按相关安全操作规程操作，或上下班外出工地及其他不可抗力因素等造成的不安全事故由乙方全权负责，并承担所有法律经济责任，与甲方无任何关系，甲方不承担任何法律责任和经济费用。
七、甲乙双方职责。
（一）甲方职责。
1、提供相应施工标准技术交底。
2、负责协调各工种施工配合工作。
3、及时供应该工程所需材料、设备及构件。
4、甲方有权制止、清退乙方无证上岗、野蛮施工人员及不符合有关施工安全方面人员。
（二）乙方职责。
1、严格按我方要求结构及工艺要求施工，依据施工规范标准图集做法、施工工艺做法进行施工，由乙方责任造成的返工由其承担返工人工费、机械费、材料费等相关费用。必须按甲方技术交底内容现场施工。对甲方交底不清和不妥之处提出双方共同协商解决。
2、严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,做好安全防护工作。
3、乙方必须在各分项工程自检合格后,上报甲方共同验收,验收合格后才能进入下道工序施工。
4、乙方必须保证组织强硬施工队伍,按期完工。第八条：双方约定其他事项。
1、在工程质量方面进行“奖优罚劣”方针，依照第五条工程质量要求：施工质量主控项目、一般项目每项不合格者，造成返工，乙方承担其浪费材料等各项费用，并每次处100元罚款。
2、若工程质量、施工现场等出现问题，乙方对甲方提出的指令不予理睬，乙方将停工整改，整改期间内甲方的设备租赁费每天按实际租赁费计算，管理人员工资按实际人数120元／天／人计算，从乙方人工费中扣除，并终止合同。
第九条：乙方必须组织一支有技术、能吃苦、安全意识强的队伍，开工后甲方需要人员时，乙方必须积极配合调动。如乙方组织的人员技术差或因其他乙方自身原因导致的耽误工期，甲方有权终止合同。
第十条：合同期限。
本合同自签订之日起生效，款项付清后合同自行终止，其他未尽事宜双方协商解决。若协商解决不了的可起诉到当地人民法院解决。
第十一条:本合同一式二份，甲乙双方各执一份，同等具有法律效力。
发包人（签字）：盖章：
承包人（签字）：盖章：
签订日期：年月日
钢结构工程合同样本
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、工程承包范围：
承包范围：
三、合同工期。
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数：
四、质量标准。
工程质量标准：
五、合同价款：
金额(大写)元(人民币)。
六、组成合同的文件。
1、标准、规范及有关技术文件。
2、图纸。
3、工程量清单。
4、工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质。
九、发包人向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付款项。
十、合同生效。
合同订立时间：年月日。
合同订立地点：
本合同双方约定后生效。
发包方(公章)：承包方(章)：
包工包料装修合同书样本
工程项目：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢（装修）。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
2.居室规格：____室____厅____厨____卫，施工建筑面积____平方米。
3.委托方式：包工包料（除防盗门、灯具、地板材料费外）。
4.工程价款（金额大写）：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。（备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。）。
5.工程开工日期：_______年_______月_______日
1.客厅：鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。
2.主卧：衣柜一个（带梭门）加吊柜、阳台衣柜一个（带梭门）加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。
3.次卧：衣柜一个（带梭门）加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。
4.厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶（铝扣板）、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。
5.卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶（铝扣板）、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器（含水箱）、安装两个个插座和两个开关、防水处理。
6.强弱电安装具体要求：所有电路（电线、有线电视、电话、电脑网线）要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内（插座、天关内），插座面板要用五眼，开关带五眼插座，另装配电箱（空开）六组。
7.墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。
8.订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为750元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为pu板。
1.乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3.材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。
5.工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。
开工支付______元，水电完工验收合格后付______元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元，交房验收合格后付______元，余款在交房后付清。
1.安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均由乙方负责。
2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。
甲方（签字）：_________乙方（盖章）：_________。
法定代表人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
钢结构厂房制作合同样本
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就钢结构制作、安装事宜达成如下一致协议。
一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、工程内容：。
四、工期：工程总工期天。
工程具体开工时间以合同签定为准。
五、工程造价：金额(小写人民币)。
(大写人民币)元整。
六、承包及结算方式：
承包方式：包工包料。
结算方式：钢结构工程竣工验收合格后付97%，3个月后七天内付清总工程款。
1、固定总造价合同，现金结算，不含税收管理费用，如需开票，税金另计。
2、结算总价=固定总价+变更部分签证。
3
七、质量要求：
1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料，安排组织本工程的施工作业。
2、质量验收等级：合格。
3、质量问题整改率：100%。
4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、未曾使用过。
八、付款方式：
1、第一期付款：合同签订后，2日内甲方付给乙方工程款元，作为材料备料款。
2、第二期付款：主体钢架进场后，2日内甲方付给乙方工程款元。
3、第三期付款：主钢架安装完毕后，2日内甲方付给乙方工程款元。
4、第四期付款：3个月后付清总工程款。
九、甲方责任：
1、负责工程的审批手续，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。
2、提供现场施工场地。
3、按本合同规定支付费用。
4、甲方提供现场施工的用电用水，提供现场的三通一平。
5、甲方负责与其他工程队协调。
6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。
十、乙方责任：
1、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。
2、如现场条件与原定方案不符合，应及时报请甲方协商修改确定，经甲方确认后方可更改。
3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的管理规定，服从管理、遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
4、非经甲方书面同意，乙方不得将钢结构部分进行转包，否则甲方有权拒付工程款。
十一、甲方认可的图纸及乙方工程项目报价清单，均作为本合同主要组成部分。
十二、违约责任：
1、甲方未能按本合同规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之一计算，向乙方支付违约金。
2、除如遇不可抗力因素(如暴雨、暴雪、七级以上大风等)或甲方原因造成停工，工期可相应顺延外，若乙方无正当理由未能按本合同按时制作、安装，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。
十三、争议解决方式：
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，按照以下方式解决：诉至甲方所在地人民法院。
十四、其他：
1、本合同经双方签字之日起生效。
2、本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
身份证号码：身份证号码：
联系电话：联系电话：
年月日年月日。
钢结构劳务分包合同样本
甲方：
法定代表人：
乙方：
经甲方乙方平等友好自愿协商，甲方将中标承建的美景菩提小区景观绿化工程，工程地点郑州市科学大道(解放军信息工程学院斜对面)，内容美景菩提小区景观绿化工程全部图纸内容，甲方交给乙方负责管理及施工。现就该项目双方达成管理协议如下：
1、贯彻国家和上级的政策法规和行业的有关规定，并监督乙方予以实施。
2、协助乙方施工的项目加强管理和配合，配合搞好生产调度及计划平衡。
3、由甲方配合乙方处理与建设单位及外部有关部门之间关系。
4、负责对乙方所管理的工程项目实施质量和安全监督，并协助乙方对职工做好宣传教育工作，搞好安全生产和文明施工。
5、协助乙方解决施工中的技术疑难问题，协助乙方组织好竣工验收工作及资料管理存档工作。
6、对乙方所管理的工程项目实施统一管理，专款专用，由甲方会计发给工人工资，工资发放到工人手里对人对身份证领取，由带班领导签字认定。如遇乙方和工人发生打架斗殴、劳资纠纷时，甲方有权处罚，在工程款扣除乙方壹万元整作为处罚。
7、对乙方提供法律、政策、法规等方面的宣传和指导，当乙方发生与所管理的工程项目有关的经济、民事、劳务等法律事务时，甲方提供法律帮助，乙方承担经济及法律责任。
8、为乙方提供项目质检人员，专业技术人员，上岗培训等组织服务。
二、乙方责任。
9、保证遵守国家的有关法律法规，政策规定及甲方的一切规章制度，若违反应当承担一切相关责任。
10、服从并保证履行甲方与建设单位所签订的工程合同及附属中所有条款所规定的内容，若违反时，乙方承担一切的责任与后果由乙方承担。
11、服从甲方对工程款项的统一管理，保证将工程款全部发放乙方工人手中，并承担因不通过甲方财务部门而将工程款转移所造成的一切法律责任后果。
12、乙方施工中出现的质量及安全事故承担一切的法律责任及经济责任。接受甲方的领导和监督。
13、施工计划统计报表，应报甲方同意后方可实施。
14、现场管理执行甲方规定，不按规定执行造成经济损失由乙方承担。
15、施工现场的一切安全设施和防护用品均由乙方自行配备。所发生的一切质量，安全事故，其责任和经济损失均由乙方独立承担。
16、本工程所发生的一切费用及债权，债务，亏损，盈利，均由乙方负责处理，如与外部发生纠纷，甲方不承担连带责任，但可协助乙方调解。
17、所在地政府，城建，环卫，计生等部门收取的各种费用及罚款由乙方全部承担。
18、乙方按国家规定对工程负责质量保修，保修金按甲方单位合同条款执行。
19、涉及地方工农关系由乙方自行处理并承担此费用。
20、乙方全面负责履行建设单位所签的全部合同条款和承诺。
21、如果乙方私自将工程转包给他人，甲方有权终止本协议，并由乙方承担由此所造成的损失。
三、施工期间乙方如有喝酒闹事，误工发现一次罚款200元至500元(从工资款中扣除)。
四、乙方应按甲方要求施工，自己改动，没经甲方要求施工一次罚款500元，由乙方承担。
五、积极争创优良工程及安全文明施工工地。
六、乙方在管理本工程项目时，若因工程质量、进度或其他原因给公司信誉和形象造成不良印象时，甲方有权对其人员给予处罚金为贰万元整，并且决定终止乙方的承包管理合同并更换施工队伍，由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。
七、甲，乙双方同意，若双方对本协议内容发生争议时由本公司法制部门调解解决，调解不成时由甲方所在地主管部门或法院解决。
八、如不按合同工期开工完工，必须将原合同退回甲方。
九、工程施工一次性定价，按定价要求完工后，由甲方应支付乙方工程款85%，竣工验收支付10%，5%作为质保金，三个月之后支付乙方。
十、甲方为确保每个工人领到工资，乙方在每次支付工程款时，必须携带工人工资表并且每个工人签字按上指印，农民工若因工资款项发放不到位闹事，造成甲方损失由乙方自行承担，并处于贰万元整处罚金。
十一、乙方必须遵守双方合同要求，每次支付款项必须专款专用，发放至工人手中，不得擅自挪用工程款，违者罚款贰万元整。
十三、其他:。
本协议一式贰份具有同等法律效力，自签订之日起生效。
甲方：乙方:_____________。
甲方代表：____________。
日期：年月日日期：年月日
钢结构厂房建设合同样本
现代经济发展迅速,企业工厂也越来越多,厂房的面积也越来越大,由于科技的发展,更多的企业选择建设钢结构厂房,那么对于钢结构厂房建设。
合同。
你了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的钢结构厂房建设合同范文，感谢您的欣赏。
甲方：
乙方：
根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方充分协商钢结构厂房承包达成以下协议：
一、乙方以包工形式承包钢结构厂房组装面积约平方米，以每平方米元。
二、乙方带焊接，安装工具。进入工地后一切服从甲方统一管理，搞好安全施工，甲方及时提供厂房材料，水电服务到位。
三、工程期限为：天，(如天气变化，材料供应不及时除外)。
四：工程款支付方式：
1、厂房立柱时支付总工程款%。
2、上梁支付总工程款%。
3、上屋面瓦及墙瓦支付%。
4、工程完全验收合格后支付总工程款的%六个月后支付剩余%工程款。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方签字：乙方签字：
签字日期：年月日
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上，就乙方承包甲方活动板房的搭建，为明确双方的权利和义务，经协商一致订立本合同。
一、工程名称：简易钢结构厂房。
二、，甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。
三、工程数量：
四、工程规格：
1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。
2、地基上110钢管立柱，48管龙骨架，c型钢领条网架。屋面彩钢瓦。
五、工程单价：
六、乙方包工包料，包含基础下脚材料，单价为元。
六、工期：
从合同之日起，乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后/m2。
起
七、工程质量：
1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求，精心施工，保证工程质量。
2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题，乙方不承担责任。
3、房屋在一年内出现质量问题，乙方应无条件的免费维修。
八、安全生产：
乙方必须认真贯彻有关安全施工的。
规章制度。
严格遵守安全操作规程施工中如发生伤亡事故其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。
九、结算方式：
乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款，全部完成并经甲方验收合格后，一次性付清工程款。
十、违约责任：
1、乙方承包的工程项目，不得再转包。在施工过程中听从甲方安排，如出现质量问题甲方有权要求乙方返工，因此造成损失的由乙方负责承担。
2、合同签订后，乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。
十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时，双方协商解决，如解决不了的，由合同履行地的经济合同仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
十二、本合同一式四份，双方各持两份，甲乙双方签字(盖章)生效。
甲方：乙方：
年月日年月日。
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
甲乙双方依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，就建设工程事项协商如下：
一、工程概况。
工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：
二、工程承包范围。
承包范围：
三、合同工期。
开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：
四、工程质量。
1、工程质量标准：
2、乙方必须严格按照甲方提供的图纸和说明文件进行施工，并接受甲方派驻工地代表的监督。
3、乙方提供全套工程验收资料。
五、工程进度及工程款的支付结算。
1、(水电、消防暂定元)。
2、乙方在合同签定之日向甲方支付伍万元人民币的履约保证金。
3、2#库房基础、圈梁、预埋和钢柱、钢梁应在甲方要求的20xx年的元月二十八日完成，如不能按时完成保证金不予退还乙方。
4、2#库房主体经甲方验收合格后，应向乙方支付工程款元，并退还履约保证金伍万元。
5、1#库房主体经甲方验收合格后，应向乙方支付工程款。
6、工程竣工验收后，甲方应向乙方支付总工程款的95%，剩余的5%一年后一次付清。
7、如甲方不能按时支付工程款，导致工期延误，乙方有权停止施工。
六、施工与变更。
1、本工程的施工及设计应按照甲方招标提供的图纸及文件要求施工，不得擅自作出修改。
2、工程如需变更，甲方需书面向乙方提出说明。
3、施工中如发现设计有遗漏及不合理的地方，乙方应向甲方提出书面建议，并经甲方同意才能变更。
七、安全施工。
1、甲方不得在施工现场堆放设备产品及易燃、易爆、危险品。
2、无关人员不得进入施工区域，不遵守此规定所发生的一切安全事故，乙方概不负责。
3、乙方必须严格按照建筑施工安全规范文明施工。
4、在安装施工中所发生的一切安全事故，均由乙方自行负责并承担一切费用。
八、违约、索赔和争议。
1、合同自签订之日起，任何一方中止合同，应向对方支付合同总造价的5%违约金。
2、本合同在履行过程中发生争议，如协调意见不一致的，由当地人民法院进行裁决。
九、其他。
双方关于不可抗力的约定：
十、附则。
1、本合同一式四份，双方各执二份，由双方法人代表或委托代理人签字加盖双方公章后立即生效。
2、未尽事宜，经双方协商，另行签定补充协议。
甲方：乙方：
签字盖章：签字盖章：
钢结构清包工合同_钢结构清包工合同样本
发包人(甲方)：
地址：
承包人(乙方)：
家庭住址：
乙方身份证号：
为满足工程需要，依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》等有关规定，为明确双方的权利、义务和违约责任，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况：
1.工程名称：“大地景秀”1#楼餐厅钢结构工程。
2.工程地点：四川南充高坪区。
3.分包内容：图纸所示全部钢结构工程(其中包含预埋锚栓、楼承板安装、现场涂装、材料上下车、材料转运等)。
4.工期：年月日至年月日即是日历天。乙方必须在规定的工期内完成本协议所约定的全部工程内容。总工期的具体开始时间从主结构吊装之日起开始计算。
5.合同总价：工程议定价包括人工费、生活费、车旅费、保险费、安全费住宿费、管理费、利润等。(本合同为清包工形式，主、辅材料由甲方提供，吊车由甲方负责费用)。本合同总价固定为人民币万元(大写：)，不随人工费的调整而增减。
二、分包方式及说明：
1.分包方式：包工不包料(机具设备由乙方提供)。
2.乙方必须自行施工本工程，不得将本工程转包或再分包，否则甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方全权负责。
三、付款方式及说明：
为了工程顺利开展，特拟定如下付款方式：
四、质量要求。
本工程质量应符合设计及《钢结构工程施工质量验收规范》及国家现行的相关规范要求。
五、甲方的权利和义务。
1、负责施工全过程的技术，安全交底及其相应的施工指导，工程备料单等资料。
2、提供现场的“三通一平”即(水通、电通、路通、场地平整)。
3、甲方有权对每个施工段(如单项吊装部位、焊接、安装等)，组合建设单位、监理单位、施工单位实施单项验收，若未验收合格应无条件整改，直至合格。
4、提供的钢构件如因制造问题、质量原因造成损失或不能正常交验等，责任由甲方承担。
6、甲方指派负责合同履行及代表甲方行使相关权利。如经济技术签证、工程质量变更确认、工程款的计划安排及支付等。
7、乙方必须服从甲方现场代表的施工管理，如不服从甲方管理，甲方有权让乙方退场。由此造成的损失由乙方全权负责。
8、甲方有权对乙方承包范围做出调整，乙方必须无条件接受。
六、乙方的权利和义务。
1、应按规定提供施工及管理人员的相关证件(如焊工证)，且必须全权负责现场施工及管理人员的意外保险和安全责任。
2、乙方应对本工程施工工期、质量、安全负责，并出具工期、质量、安全的承诺书作为合同附件。
3、乙方应遵循业主方及总包单位工期安排，对总工期及施工人员的安排做相应调整，乙方应自行承担由此产生的各项费用。
4、应提供现场安装的脚手架、机具以及劳保用品。
5、应按本合同的施工质量要求进行施工，如施工错误、未能达到合同约定的质量要求、未验收通过的，应无条件整改直至符合要求，其损失由乙方全额负责赔偿。
6、乙方需自行解决伙食及住宿问题。
7、乙方在施工期间，必须遵守甲方的项目管理制度。
8、乙方不能直接或委托他人与建设单位洽谈其他工程事宜，更不得将建设单位的其他工程业务信息向外透露。
9、乙方在施工过程中，甲方及业主有权对其进行不定时巡查，乙方对甲方、业主或监理单位所提出的缺点必须修正，乙方不得有任何异议。
10、乙方应自行购买意外伤害保险，现场施工及高空作业应有相应的安全措施。无安全保险的人员禁止进入施工现场。
七、违约责任。
1.当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元人民币违约金。
(2)乙方因施工质量不符合本合同约定的质量标准所造成的损失由乙方负责。
(3)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时(含中途退场)，应向甲方支付不低于工程总价%的违约金，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
2.如发现乙方有部分或全部不能履行劳务分包合同的情况，如：
(1)乙方施工内容质量合格率低于%。
(2)乙方施工内容质量、安全、工期等发包方不予认可，甲方提出整改后乙方仍然无法达到要求。
(3)乙方每月没向甲方提供工人工资发放名单(即工资表)。
乙方有上述情况发生，甲方有权终止本合同，另选定劳务分包人修复或完成剩余工作。乙方必须无条件在48小时内退场，费用按本合同约定价格结算，否则，乙方每迟延一天退场，乙方应承担违约金元/天，还应赔偿给甲方造成的实际损失。
八、其他约定。
1、合同有效期：本合同经甲乙双方盖章签字之日起生效，至双方经济往来结算清后，自行终止。
2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行;无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。凡因执行合同所发生的一切争议及其它未尽事项，甲乙双方应友好协商解决，协商不成在合同签订地的人民法院仲裁。
3、本合同附件为本合同组成部分与本合同具有同等法律效力。合同附件包括本项目施工图纸、安全协议、项目管理制度等。
4、本合同共6页，一式份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效，并具法律效力。合同自签字(盖章)之日起生效。工程结算，工程支付完毕则该合同自动失效。
九、本合同附件。
施工图纸、安全协议、项目管理制度、工程分包人工费清单、工期、质量、
安全的承诺书。
甲方项目负责人(盖章)：甲方代表：签订地点：
乙方代表(盖章)：乙方身份证号码：乙方帐号：
签订日期：年月日
钢结构制作与安装合同样本
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
经双方友好协商，本着平等互利的原则，甲方将钢质门生产基地建设项目中的部分小型钢结构的.制作、安装工程委托给乙方完成。为明确甲、乙双方的责任和义务，特签订本合同，以供双方遵守。
一、工程内容：山东和乐门业有限公司员工厨房墙面板、打样室屋面保温棉及屋面板、废旧纸箱库房墙面板制作、安装工程。
二、
三、工程地点：山东齐河工程承包方式：由甲方提供钢材、屋面板、保温棉、油漆及施工水电，乙方提供其余辅材负责构件制作和安装并达到甲方要求及质检站验收标准。
四、质量标准：
3、施工图及相关技术交底。
五、工期：本工程制作、安装工期为开工后20天内完成。甲供主材料到达现场之日即为开工之日。如工期延误，每延误一天，乙方按每日伍佰元向甲方交纳罚金。（不可抗力、天气影响及甲方原因造成工期延误除外）。
六、合同价款及付款方式：
及墙檩条制作安装10元/平米，共112平米，合1120元。以上共计3920元。（四舍五入计3900元整）大写：（叁仟玖佰元整）注：此价格含税。其他临时工作需乙方协助完成时单独计零工，单价按150元/天计。
2、付款方式：待工程完工后一次性付清。
七、安全文明施工问题：
乙方在整个工程施工过程中应严格按照作业规范进行文明施工、严格管理，在此期间所发生的一切安全及质量问题均由乙方自行负责。乙方应做好建筑物的清洁卫生，做到工完场清，并在施工完成后将甲供所剩材料收集整理完全后统一移交于甲方。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、未尽事宜，双方协商解决。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）乙方（盖章）。
甲方法人代表：乙方法人代表：
电话：电话：
时间：时间：
钢结构制作与安装合同样本
在钢结构的制作、安装、施工过程中,我们应该注重对其质量的保证。那么钢结构制作与安装。
合同。
发包人：(以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建筑面积：(以实际验收面积为准)。
5、承包方式：包工包料。
6、工程期限：本工程工期为15天，自合同签订之日起计。
二、工程计价。
1、单价：元/m(包括钢结构原材料、标准件、
2、工程总造价：。
三、工程质量。
1、本工程质量要求达到国家有关规范合格标准。
2、乙方必须严格按照国家有关规范标准及甲方要求的施工图纸、施工说明文件进行施工。
3、由乙方提供的主要原材料、标准件，必须按有关规定提供产品质量合格证或经过甲方验收合格后方可用于工程。
4、抗风等级不小于8级，抗雪压厚度不小于40cm。
四、甲方权利、义务和责任。
1、甲方负责本工程基础土建的设计与施工。
2、甲方负责向乙方进行技术交底、提供施工图纸、施工文件和进行技术管理。
3、施工中如乙方施工和技术力量、机械设备不胜任，不能按合同要求组织施工，无法保证工程质量和工程进度时，甲方有权对剩余工程量进行调整直至终止合同。
4、对不按安全操作规程施工的，甲方可责令其立即停工，整顿并作罚款处理。
5、由甲方负责组织对乙方交付的工程进行验收。
五、乙方权利、义务和责任。
1、组织原材料采购制造加工，组织施工管理人员和施工机械进场。
的经济损失全部由乙方承担。
3、乙方必须服从甲方的管理，搞好文明施工，做到工完场地清。
4、因乙方原因致使合同不能履行，除终止合同外，乙方应赔偿甲方由此造成的经济损失。
5、乙方自行负责保管自有的机械、设备、小型工具及用于本工程的各种材料等，施工用电及柴油等相关费用由乙方负责。
6、结算时乙方必须在指定的税务部门开具国家有效税票，乙方必须保证所提供的发票真实，如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
7、乙方施工人员的食宿问题由乙方自行解决。
六、工程价款的支付与结算。
主钢构进场3日后，甲方按合同总金额的20%付款，验收合格后甲方付至结算总金额95%，总货款5%的余款作为质保金待质保期满后一次性无息付清。除本合同另有约定外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。
七、质保期。
质保期为12个月，在保修期内，若出现质量问题，由乙方负责维修，费用由乙方承担。超过保修期，维修由乙方负责，维修费用由甲方承担。保修范围：乙方负责施工的内容(钢结构开焊、棚顶被风吹掉等)。
八、安全生产。
1、在制作安装过程中，乙方应当遵守国家、行业安全生产法规。
2、乙方必须对制作安装人员进行专业安全教育，如发生制作安装人员伤亡等责任事故，按国家有关规定认真组织调查、处理并承担经济损失。
3、乙方施工人员从事高空作业必须注意安全，系好安全带，并做好安全防护工作，安装施工中出现安全等一切事故，均由乙方自行承担。
4、施工期间，乙方发生任何交通事故造成的人员伤亡和损失均由乙方自行承担。
九、本协议未尽事宜，双方可经过协商另行补充。
十、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等效力。合同经双方签字后即发生法律效力，至工程完成结清工程款后失效。
双方于年月日，于项目部签订本合同。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)。
开户行：开户行：
账号：账号：
代表：代表：
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就钢结构建设工程项目已达成一致意见，特订立本合同望双方共同遵守。
一、工程概况。
1、工程名称：。
2、工程地点：。
本项目为全轻钢结构，总面积以设计图纸为准，工程内容为：所有设计范围内的钢结构制作、吊装、安装、除锈、油漆、原材料以及原材料的检测。
二、工程价款。
料发票。
2、本合同的总价款为本合同的固定定价，除本合同另有约定外，不作调整和变更。
3、本项目所发生的基础预埋施工，由乙方自行负责，甲方不再认定费用。
施工工期及工程顺延。
本工程工期为90天，具体开工日期以甲方的书面开工通知为准，在组织施工过程中，如遇下列情况，工期顺延，双方应及时进行磋商，并通过书面形式确定期限。
1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工;。
2、因发包人提出变更计划或变更施工图而不能继续施工;。
3、因停电、停水超过8小时;。
4、甲方不能提供满足作业要求的场地、水、电源，道路不畅通，障碍物不能消除，影响施工时。
本工程采用技术规范。
7、同类标准中，若国家有新颁布实施的，按新标准执行，若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。
工程质量。
1、本工程质量标准为合格工程;。
2、乙方必须严格按照国家有关规范标准精心设计，按图施工，接受甲方的监督;。
3、施工过程中必须遵守下列规则：
(1)乙方必须提供主要原材料的产品质量合格证;。
(2)原材料改变或代用必须经甲方同意后方可施工;。
(3)乙方工程施工后，即开始对工程进行保修，保修期限为壹年。
六、甲方责任。
1、乙方在进场之前，保证本工程施工所需各类车辆进出畅通，负责接通施工现场的施工用水及用电，地坪平整压实，拆迁障碍物等满足钢结构的安装条件。
3、工程未验收，甲方不得擅自动用，由此所造成的不良后果，由甲方承担;。
4、甲方在乙方完工后三日内必须组织验收，否则视为已验收，并出据验收证。
七、乙方的责任。
1、严格按照《钢结构施工规范》施工，因质量问题，由乙方自行负责;。
2、组织原材料采购、组织施工人员及机械设备，乙方应遵守甲方的各项现场管理制度;。
4、乙方按甲方要求提供所有钢结构施工设计、计算、加工及安装资料;。
6、甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停止施工，并在工程款收到十日后再开工;。
八、钢结构的供应。
1、乙方采购的材料，按施工设计图纸说明，保证屋面钢瓦和墙面钢瓦厚度。
九、工程付款。
1、本合同签订后，按工程进度由甲乙双方协商付款。
2、主钢构进场，安装完毕，付工程总额的30%，工程俊工后，付工程总额的30%，三个月内付工程总额的35%，余5%作质保金，一年付清。
十、工程验收。
乙方配合甲方按施工图及说明文件进行中间验收和整体验收，并及时办理验收手续。
十一、施工安全。
1、在施工过程中，因乙方自身原因所造成的工程损失和人员安全，其责任由乙方承担;。
2、在施工过程中，因甲方自身原因所造成的工程损失和人员安全，基责任由甲方承担;。
3、乙方施工过程中必须设立警示牌和配备安全防护设施。
十二、其它。
1、本合同一式四份，甲乙双方各持两份。
2、本合同双方签字后生效，工程竣工验收合格、保修期满，本合同终止;。
3、本合同签订后，如需进行修改，应以书面形式签订补充合同或协议作为本合同的补充合同，并与主合同一并具有同等法律效力。
以上条款望双方共同遵守，未尽事宜双方协商处理。
甲方：
乙方：
甲方:。
乙方:。
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经友好协商，甲方将“西部兰州牛肉拉面大厅钢结构玻璃采光顶、包间楼梯洞口封堵、大厅栏杆装饰台”钢结构玻璃采光顶及相关钢结构工程委托乙方制作、安装，为明确甲乙双方的权利义务，双方签订本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程概况。
一、工程名称：中国西部兰州牛肉拉面西域食府室内钢结构工程。
二、工程地点：张家口沽源县新城南街与外环路交汇处张家口昊成商业公司地块b2栋。
1、承包形式：钢结构工程制作、安装，包工包料、包安全、包文明施工。
2、承包范围：钢结构制作、安装及保修服务。(具体施工内容详见工程报价清单)。
3、包括在本合同的承包范围：土建及土建配合费、防火涂料等。
4、施工人员进场前，乙方签署施工安全。
责任书。
并承担相关高风险人员保险费用服从甲方管理。
四、工程造价：
1、本工程钢结构采光顶工程合计：91846元详细如下：
钢材：5.5吨x3100元=17050元。
玻璃：106.56平米x230元=24508元。
制作：1800元x5.5吨=9900元。
玻璃安装包含玻璃耐候胶90元x106.56平米=9590.4元。
运费两趟3500元。
油漆(氟碳金色)106平米x90元=9548元。
脚手架4500元。
辅材和零散用工5000元。
2、洞口封堵3500元x12个=420xx元。
3、造型和栏杆每米750元，按完工实际发生量结算。
4、楼梯栏杆每米350元，按完工实际发生量结算。
特别注明：本工程所用的所有材料按国家标准执行。
5、本工程造价为总价包工包料包干，完工除据实结算项目外，其他约定不再另行办理结算。
6、因甲方变更而增加或减少造价凭签证据实结算。
五、质量等级：合格。
第二条工程期限。
本工程合同生效之日起15天内工厂生产完毕，如遇下列情况工期顺延：
1、工程安装期间出现人为不可抗拒因素：风雨天气、自然灾害、政府命令等。
2、因甲方额外提出项目及变更。
3、甲方未按合同要求按时支付工程款时。
4、甲方代表或监理工程师无故拖延办理签订手续而影响下一工序施工。
5、工程发生设计变更，经双方协商确需延期的。
6、其他非乙方责任引起的工程停工，包括因甲方土地、工程报建等手续不完整及工程相关主管部门勒令停工的、或工程所在地群众干扰因素造成停工的。
7、因乙方责任造成工期延误的，每延误一天，应向甲方支付500元的违约金。
第三条付款方式。
按工程进度付款：
1、合同签定，甲方根据乙方提供的发票付乙方预付款柒万元人民币，合同生效。
2、钢结构工程安装完工待甲方验收后，逐一支付乙方施工进度款。(税金甲方单独结算)。
3、本工程不留质保金。验收后5日内结算计。结算支付方式为现金、转帐、电汇，本位币为人民币。
第四条工程责任。
一.甲方责任：
1、乙方进场前，甲方办理好开工手续使乙方具备进场施工条件。
2、委派专人到现场负责，代表甲方监督检查乙方施工质量、施工进度、文明施工。
3、为乙方提供乙方施工材料、设备存放地，在乙方施工进场前7天，应解决水源、电源、场内道路并将电源提供在施工场地50米以内。
4、甲方应按合同条款及时支付工程款。
甲方不按协议条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，应承担由此造成的相应责任，并赔偿乙方的有关损失，工期相应顺延。
二.乙方责任：
1、乙方对承包的工程施工质量负责，并按照工程的设计图纸、标准与规范和有关技术要求施工。
2、负责现场钢构件的卸货工作。负责所卸物资的清点、整理、堆放、保管及搬运。
3、乙方承担因乙方原因造成的工期延误责任和由此造成的经济损失。
4、严格按照国家建筑安全规范施工，遵守甲方制定的现场管理制度，服从甲方和监理的管理，并承担现场施工安全防护责任及与此发生的损失费用。凡因乙方责任造成的人员伤亡及其他安全事故，由乙方承担全部经济损失及相关的法律责任。
第五条工程验收及所有权与保修。
一、本钢结构工程完工后，甲方应在接到乙方书面通知5日内组织验收(不组织验收视同验收合格)。如验收不合格，承包人按要求整改并承担因自身原因造成整改的费用。
二、质量保修期为一年，从验收合格之日起计算。工程完工后，属乙方施工质量原因，乙方接到甲方通知后2日内负责到现场无偿修理。因甲方原因造成返修的费用支出，由甲方承担。
第六条争议解决办法。
本合同未尽事宜，由双方协商解决，签订补充协议，并与本合同具法律效力。如协商不成向合同签订所在地法院诉讼解决。
第七条其他。
一、本合同甲乙双方签字盖章并收到甲方预付款之日生效，在全部工程竣工，办理交工验收，保修期满并结清全部款项后自行失效。
二、本合同一式四份，双方各执两份。
甲方：(盖章)乙方:(盖章)。
委托代理人:委托代理人:。
签订时间:。
包工包料装修合同样本
身份证号码： 。
电话： 。
承接方(乙方)： 。
身份证号码： 。
电话： 。
工程项目： 。
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
2.居室规格：____室____厅____厨____卫，施工建筑面积____平方米。
3.委托方式：包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)。
4.工程价款(金额大写)：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)。
5.工程开工日期：_______年_______月_______日
1.客厅：鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。
2.主卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。
3.次卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。
4.厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。
5.卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。
6.强弱电安装具体要求：所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内(插座、天关内)，插座面板要用五眼，开关带五眼插座，另装配电箱(空开)六组。
7.墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。
8.订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为750元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为pu板。
1.乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3.材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。
5.工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。
开工支付______元，水电完工验收合格后付______元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元，交房验收合格后付______元，余款在交房后付清。
1.安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均由乙方负责。
2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。
钢结构厂房制作合同样本
发包方(甲方)：身份证号码：承包方(乙方)：身份证号码：
兹有甲方钢结构生产厂房按每平方米元单价承包给乙方(包工包料)，根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《民法通则》等相关法律、法规，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同书。
二、安装工程地址：区镇乡。
三、工程内容：
1、结构：钢结构。
2、钢柱：材质要求3、主架：材质要求。
4c型钢)，檩条间距米。
5、油漆材质要求：
6、屋面材质要求：彩钢瓦厚度板型7、收方计算方式：
8、付款方式：签订合同后，材料进场时由甲方支付给乙方工程款的%，主架完成80%后，再支付工程总款的%。本工程完工，经甲方验收合格后，三日内付清工程余款。
9、工程质量：乙方按甲方设计图纸要求保质保量进行安全施工。
10、质量保证金：元人民币，天后退还给乙方。
10、本合同工程验收合格后，工程款支付完毕，质保期终止后，本合同自动失效。
发包方：
法定代表人：
承包方：法定代表人：
木工包工包料承包合同样本
发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
建筑面积：
工程结构：
二、分部(木工)分包范围：
甲方承接的工程的所有木工施工任务以包工包料的形式由乙方承包，其承包范围包括：(1)材料：木方楞、多层板18mm厚，对拉螺杆螺帽、伞形卡、铁丝、铁钉、洞口防护的模板和方木(包括木工分部工程中的所有材料);(2)木工工种中所用的全部机械设备;(3)工程中所有钢筋砼结构、砼预制构件的支拆模，安装预埋铁件、预留孔洞等所有人工。
三、工程质量要求：
1、在本工种(分部)施工中必须执行《工程建设标准强制性条文》及《建筑施工规范》施工，达到合格结构标准;若造成质量问题，达不到验收标准，所造成返工的一切经济损失(包括人工、材料、工期)均由乙方承担，并根据性质轻重，并处以100-1000元/次的罚款。注：柱漏浆清理，柱支模前必须冲洗干净，一层必须用新模板支模，所有的砼表面均要平整，梁底按规定起拱，柱角垂直度偏差在2mm以内，且不能缺角，达到清水砼结构要求。
2、在主体结构支模架、模板施工中，班组先自检、经项目部施工员、质检员检查后，报监理公司及建设工程主管部门复检。
四、安全生产管理制度要求：
1、录用施工人员必须有有效身份证、计生证，年满55周岁以上不得录用，上岗前进行安全三级教育，每个工人都必须安全知识测试，填写安全教育卡，贴上1寸照片。
2、进入施工现场必须戴好安全帽、系好帽扣，高空作业系好安全带，违者处罚50元/次(安全帽及劳保用品由甲方定点统一购买，结算时按发票价格扣除乙方工程款)。
3、特殊工种必须持证上岗，杜绝与本工地无关的人员进入本施工现场及生活区，特别是妇女儿童，更不能留宿工地，违者处以50-100元/人次(本工种凡带妇女儿童的一律到外面租房子，费用自负)。
5、本工种凡属本人、人为及违反安全生产操作规程和没有遵守安全生产管理制度的伤亡事故，一切的经济损失及刑事责任均由乙方负担;在施工现场不得故意损坏项目部财物，发现以一罚十处理;工地内严禁打架斗殴，若发生打架斗殴，当事人处罚200元/次，乙方负责人处罚500元/次。
6、在施工中和生活区不得私自乱拉乱接电线，工程上需用电，必须找现场电工操作接电，自行接电违者处以罚款200元/次，本工种的施工机械必须设有防护装置，不得在现场和生活区生火取暖。
五、文明施工标化工地要求：
1、本工程必须达到的标准;分包单位在选用施工作业人员技术素质的同时，要讲做人道德素质，更不能使用社会上的闲散人员，特别是作案在逃人员进入施工现场，如有违犯，甲方有权同有关部门联系，并移交到执法部门处理。
2、在施工过程中的每道工序必须做到工完场清，项目部通知须做到工完场清的部位在四小时内必须清理完毕，否则项目部派人清理后，扣除乙方每工60元。施工机械要及时做好防护装置及保养工作。本工种范围内的建筑垃圾废料要及时清运出场，如发现没有及时清运出场，甲方有权找临时工清运，其费用由甲方在结算时扣除乙方的产值，乙方无条件执行。
六、工程的价款及结算付款：
1、本工程根据施工图实际按具体的当地预算定额模板费用结算(预算定额模板费用中应扣回汽车式起重机、卷扬机连架等垂直运输费)，乙方工程质量、进度经建设主管部门评定，乙方必须做到质量合格。
2、结算付款分阶段实际完成的工作量：基础砼完成、二层楼面砼完、砼结构全部完(具体可以双方另行协商)。每次款到位后按每阶段所完成的产值各付85%，主体结顶验收达到结构合格标准后一个月付至90%，单位工程竣工验收后二个月内付清(具体可以双方另行协商)，每阶段付款时先由现场管理人员签字后，再由总包负责人签字发放工程款，但人工工资乙方必须在当月付至85%，每年春节前及退场人员工资必须全额付清(如不付清有关部门追查的责任由乙方承担)。
七、质量、安全、文明施工保证金要求：因考虑到本工种的周转材料费用，有一定的资金投入，保证金万元，合同签订后七天内汇入项目账户(不计息)，保证金待基础浇捣完成，业主款到位后三天内退还。但乙方在施工中质量达不到合格标准，安全、文明施工达不到标化标准的，甲方有权扣乙方产值总额的5%，从保证金中扣除，乙方无条件提出拒绝，必须执行本合同条文的规定。
八、按分阶段付款的同时，但建设单位款额没有到位的情况下，乙方工人的生活费由乙方自行支付，如乙方因没生活费而停工，若停工的一切损失(包括影响各工种施工进度，工期及经济损失)均由乙方负担，乙方决不怨言反对甲方的处理措施。
九、乙方必须按甲方的施工进度计划，确保周转材料，准备足够的劳动力，不得以任何理由如经济困难进不到材料，及农忙、节假日、有人生病等条件延误工期，否则所造成的一切经济损失均由乙方承担(按甲方制定的周、月工期每拖延一天罚1000元，拖延工期十天以上处罚贰万元，并赔偿各工种进度损失)。
十、进入施工现场的施工人员须办理造册登记手续，上交身份证复印件二张，1寸照片5张，便于办理暂住证。务工人员的婚育证由其本人在户口所在地办理好带到本工地交项目部(办证费用由乙方负责)。
十一、项目部安排本工种施工人员在现场住宿70%左右，其余人员由乙方自行解决外面租房，费用自理。
十二、未详事宜双方协商解决，如协商无效，交当地仲裁委裁决，本合同一式三份，甲方贰份，乙方壹份，双方签字后生效，工完款清后失效。
甲方：乙方：
代表：代表：
电话：电话：
共
3
页，当前第。
2
页
1
2
3
简单钢结构合同样本
1、提供的物料提升机需机况良好，达到国家安全使用合格标准。
2、操作人员应严格遵守机械操作规程，积极配合甲方施工生产，服从甲方的安排。严格要求持证上岗，如持假证被相关职能部门查处罚款等一切费用由乙方负责。
3、乙方提供对讲喇叭及监控系统。
5、乙方属于全包性质：包工、包料、包装拆维修安全责任、及报装验收等一切费用。