2023年小区电梯广告合同模板
在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。
2023年小区电梯广告合同模板篇一
乙方:
一、 机件规格及数量:
二、工程范围及规格
见销售合同中的电梯规格及双方确认的承认图。
三、安装地点及建筑物名称
1.安装地点:浙江省海宁市
2.建筑名称:盈都·牡丹城
四、土建要求
甲方的建筑土建必须符合双方确认的图纸和乙方的土建技术要求。 若不符合规定的要求,甲方应按规定的标准在预定安装期之前整改完毕。
五、预定安装工期
1.乙方预定于到货后第三天进场安装,一期50天完成安装;二期60天完成安装;三期70天完成安装(如甲方土建或付款条件情况未能符合安装条件,则安装工期顺延)。
2.甲方应提供合适的调试条件予乙方,乙方安装后30天内完成调试。
3.如因甲方的原因而影响乙方施工时,安装或调试工程时间顺延。如因甲方分批交货则安装时间根据分批交货安装时间顺延。
六、业主负责相关工程
电梯安装施工过程中,甲方应向乙方提供设备的堆放场地及相应面积带锁的室内保管场所。甲方应承担《业主负责相关工程》所述的事项,并且不影响乙方的正常施工。
七、安装费用及支付方式
1、本合同安装费用计人民币:壹佰壹拾壹万圆整,即rmb: 1,110,元整。本合同安装费用含入:安装、调试、卸车、场内运输、重物起吊、辅料木制架、脚手架、井道照明、水电费、应该加调试电缆自行提供、就位、电梯验收费、底坑爬梯、税金费用。不含其他费用,如有其他安装工程配合事项,由杭州芝浦机电设备工程有限公司与甲方另行签定协议书。
2、第一期:乙方电梯安装队进场前7天内甲方支付该批安装费总额的50%(分批安装支付同等比例款项)。
第二期:电梯安装调试完毕后,由乙方在三天内向当地政府主管部门提出许可验收,并承担验收费用,甲方协助配合验收。验收合格取得合格证后7天内,甲方支付该批安装费总额的50%(分批验收支付同等比例款项)。每期安装款均根据“盈都·牡丹城”的工程进度采用分批供货、分批付款的方式支付,每期供货的台数、梯号以甲方书面的通知为准,并根据“电梯安装价格明细表”确定每期安装款的金额。
3.上述款项每次付款前乙方开具等额发票给甲方,甲方收到发票后付款。
4.经验收合格的电梯,自前各期应付设备款和安装费用全部支付给乙方后,始将电梯交付甲方使用,并同时双方签认交车单,如甲方未能按时给付上述各期设备、安装费用,除无权要求乙方交付电梯外,还须承担验收后的保管责任。
八、质量保证
1.甲乙双方办理完交梯手续后,甲方须妥善保管,以保证安装顺利和延长使用寿命。
3.乙方自电梯技术监督局验收合格,双方办完交梯手续后一年内,乙方提供免费维保,但甲方如因使用管理不当或外来原因造成的损失,乙方提供有偿服务。
4、在质保期内本合同电梯全部交付甲方使用后,乙方在牡丹城小区内设立维保点。
5.乙方在维保期间将对甲方进行质量回访工作。
6.按照^v^《特种设备安全监察条例》的相关规定,乙方应在电梯免费维保期满前30内与甲方订立电梯保养合同。
九、安装准备及施工
1.为了能顺利如期交货,甲方应在土建进行中定期勘查土建情况,填写“土建数据统计表”(详见附件)并传真至乙方。
2.电梯进场前,乙方应在勘查土建的情况和安装条件后,递交甲方现场“工勘备忘录”,甲方根据乙方的要求在合同责任范围及规定期限内进行修改。
十、其他约定
1.甲方如要求延期施工,须提前壹个月书面通知乙方,并取得乙方的书面同意。
2.乙方在保证并负责电梯安装质量的前提下,可委托杭州芝浦机电设备工程有限公司进行安装。
3.双方发生争议时,应先协商解决,协商不成,任何一方均可向所在地的法院提起诉讼。
4.本合同中未尽事宜,双方可另行达成协议。
5.本合同所有附件均不可分割,享有同等效力。
6.甲乙双方在合同上签字盖章后生效。
十一、本合同正副本各贰份,每份柒页,双方各执正、副本壹份,印花税自贴。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年小区电梯广告合同模板篇二
乙方:
一、 工程概况
工程名称:太阳能热水系统安装工程
工程地点:
工程承包方式:包清工施工,所有安装调试工具乙方自备,施工材料由甲方负责提供。
二、工程工期
本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。
如有工期延误,出现以下—条约定的情形,并且乙方在约定情形发生后三天内,就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告,并经甲方书面批准后,工期可相应顺延。
甲方因故临时调整或变更乙方的施工时间,对施工完成进度有影响的,应予乙方书面形式通知,并加强协调工作。
一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
出现本合同规定的不可抗力;本合同中的“不可抗力”仅指足以影响到本合同相关义务正常履行的不可预见、不可避免的自然灾害,以及双方书面确认的其它不可抗拒的因素。受不可抗力影响的一方应在出现不可抗力的24小时内通知另一方,并在7日内提供不可抗力事件发生地区的公证机关或经另一方认可的其他机构出具的证明材料。超出规定时间未提供有效的证明文件将被视为未出现不可抗力。
非上述原因,工程不能按竣工日按时竣工,乙方须向甲方支付合同总价款的每天的违约金。
由甲方协调原因造成乙方不能连续施工停工时,甲方应承担乙方下次人员施工时的来回路费。
工期提前乙方在保证工程质量前提下的工期提前完工甲方不应被拒绝。
三、合同价款:
本项目合同款总价为:人民币大写
四、关于工程质量的约定:
质量要求:工程质量应符合相关国家法律法规和双方约定质量要求,并适合工程项目用途。
质量不符的责任:在工程验收之时或工程保修期内工程质量不能达到质量要求,乙方应承担全部费用负责返工。
五、关于验收的约定
本工程制作图纸、说明及太阳能相关标准由甲方提供,竣工后由甲方按制作图纸、说明及太阳能相关标准验收。
甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方没有验收,乙方不得进行后续施工,否则后果自负。
由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方全部承担,并承担因此给甲方和第三方造成的一切损失,工期不顺延。
六、合同价款支付方式
余下工程款的5%,一年后付清。
七、双方的责任与义务
甲方的责任与义务
甲方每次出示书面委托给乙方,指派甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续及其它事宜。
乙方施工时,甲方需提供与其相关部分的配合和协调。
乙方的责任和义务
乙方负责本合同管道保温的修复及外防护层制作,乙方施工如不符合甲方的要求,甲方有权责令乙方全部返工,直至达到甲方的设计要求和质量标准。
施工期间,乙方须按国家的法律、法规、标准及规范执行,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方应采取所有合理的措施保障施工的安全,并对施工过程中发生的所有人员伤亡、财产损坏及由此造成的一切问题承担一切责任。发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即报告保险公司等相关机构和相关个人并通知甲方驻工地代表,同时按政府有关部门要求处理。甲方仅负责协助对乙方安全行为和有关措施进行检查和监督,但对其行为的结果不负任何责任。
服从现场甲方驻地代表、监理及总包方管理,合理安排施工进度,按期竣工,做好甲方成品保护工作,如出现损坏,照价赔偿。
八、售后与维修
乙方承诺接到甲方通知后48小时内按甲方提供的地址上门为顾客服务
本工程自竣工验收之日起,乙方将对本工程施工问题免费保修一年。
一年免费保修期满后如出现问题,由甲乙双方协商维修费用,乙方上门负责维修调试好。
九、合同的变更和解除
合同变更方式:甲方驻工地代表的权限为对合同约定的工程进行初验收(最后结算应以总包方加盖公章的正式验收证明为准)和本合同明确约定的其它事项,甲方代表权限以外的其他事宜(如工程量增减、设计变更、乙方是否可转包、分包等)由甲方与乙方另行签订书面补充协议,自双方签字并加盖公章后生效,与本合同具有同等法律效力,其他形式无效。如无签署生效的书面补充协议,乙方应严格按照本合同约定履行,否则应被视为违约行为,乙方应在甲方要求下恢复原状并赔偿甲方损失。
合同的变更、解除权:一方对合同进行变更或解除时,应提前向另一方发出书面通知,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方有此造成的经济损失。
乙方违约时的解除:如乙方违反有关法律规定或合同约定,甲方有权变更或解除合同,乙方应该按本合同约定承担违约责任,并赔偿因此而给甲方造成的损失。
十、争议或纠纷处理:本合同执行过程中发生的争议,由双方协商解决,协商不成时,甲、乙双方同意提交济南仲裁委员仲裁。
十一、本合同未尽事宜,由双方另订补充协议,作为本合同的组成部分。
十二、合同生效条件与份数
生效条件:合同双方签字盖章后生效。
合同份数:本合同正本叁份,甲方贰份,乙方壹份,具有相同法律效力。
十三、本合同履行完成后自动终止。
本合同经双方协商后形成,而且各方对本合同条款的含义已经全部理解并无异议后签署。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年小区电梯广告合同模板篇三
乙方:_________
2.安装的测试的设备型号为:_________,设备销售价格为:_________元/台。
3.测试使用时间为:_________天。
4.甲方需要支付乙方测试安装调试费用_________元整。(测试期结束,甲方购买乙方设备,可免去测试费用)。
5.测试期间,甲方先预付_________元的话费(测试完毕后,根据实际拨打情况,预付话费多退少补)。
6.测试期过后,甲方应在一周之内,支付设备的款项。如甲方不满意乙方产品,测试期过后,乙方收回设备,提供详细的通话清单,结算甲方试用期间的话费。(扣除安装调试费_________元整)。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
代表(签字):_________ 代表(签字):_________
2023年小区电梯广告合同模板篇四
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就《嘉鱼国际大酒店》弱电安装工程事宜,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 承包方式:
4、 工程范围和内容:根据甲方提供的平面图纸由乙方负责设计和组织施工。监控系统的设备安装及调试工程:主干道的主要路口路段,及家属院内主要路口。
第二条 工程期限
1、本工程合同总工期为(日历天,自工程开工之日起计算),自20xx年 7 月 日开工; 20xx年 月 日竣工。
2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工,不得延误其它工种施工,配合甲方共同协调如遇到疑难问题,甲方配合乙方共同解决。
第三条 监控系统安装工程人工费及售后服务费
该监控系统安装工程人工费人民币:捌万贰仟元整;(元)售后服务费人民币:壹万元整。售后服务费留在甲方处,作为竣工交付后的工程设备的维修、质保费,待质保期满扣除维修费用后,余款退给乙方。
第四条 设计与施工质量
乙方必须按照国家现行《监控设备安装、调试工程设计标准》执行。按《建筑弱电安装调试工程施工规范》组织施工,施工质量必须达到国家、行业规定的《弱电安装工程质量验收标准》,留有设备升级的空间。在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作,绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。
第五条 材料的领用、保管、及退库
乙方有责任帮助甲方采购到符合设计意图的国内一流设备和相关材料,确保工程的顺利进行。乙方领用材料时,应办理领料审批签字手续,领出的材料由乙方负责保管,在隐蔽工程安装完未封闭前,甲方派员核对材料实际用量,如发现材料遗失,应由乙方负责赔偿,如发现材料质量不合格时,应立即退回仓库退换。所有施工用材料不得拿出工地,如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为,罚款500—1000元,情节严重者将送交^v^门处理。单项工程施工完毕的成品、半成品由甲乙双方共同看护。
第六条 安全事项
乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度,遵守工地的有关治安管理条例,树立安全第一的观念,严格遵守、执行《国家安全施工操作规程》严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程,造成安全事故,全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。
第七条 付款方式
乙方进场施工拾个工作日后,甲方适当付给乙方人员生活费,以后则按每月的工程进度75% 申请进度款。工程竣工验收后三个月内(甲方试运营)付清乙方人工费。留下的售后服务费壹万元,待满二年后办理服务保修费结算余额退给乙方。在质保期限内如发现质量问题,乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。乙方如不能即时维修,甲方可另请他方维修,其费用由乙方售后服务费中扣除。
第八条 其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年小区电梯广告合同模板篇五
第一条 维护保养电梯(扶梯)明细:
1、合同期内:甲方必须按《特种设备安全监察条例》第三十二条规定,每15日一次派遣保养人员,定期对乙方的电梯(扶梯)进行规范性维护保养,维护保养应按gb/t18775《电梯维修规范》执行。
2、甲方对电梯提供24小时紧急故障处理服务。
3、电梯在正常使用中发生故障时,乙方应立即电话或书面通知甲方,甲方应在接通之后 小时内派员到达现场进行处理。
第四条 付款方式及办法:
1、付款方式:
2、付款办法:
第五条 甲方责任:
1、在签订合同时,必须向乙方出示省级以上质量技术监督部门颁发的许可资质证。派遣保养人员,必须配戴《特种设备操作人员资格证》胸卡,并应遵守乙方有关规章制度。
2、甲方应按合同约定,定期对乙方电梯(扶梯)进行维护保养。每次工作完毕,甲方维保人员应请乙方管理人员在《(电梯)扶梯维护保养报告书》上签字确认。
3、甲方在维护保养电梯时,如确认需维修或更换零件时,应列出维修项目、维修费用,以书面通知乙方,经乙方签字许可后,甲方方可进行,并应保证向乙方提供正厂原装备件。
4、若电梯(扶梯)的年度定期检验不合格,属甲方维护责任,甲方负责整改及其费用。
5、在合同维保期内,因甲方维保不当造成安全事故,则由甲方负责承担事故处理费用,并负责免费修复。
第六条 乙方责任:
1、委托给甲方进行维护保养的电梯(扶梯),应是经质量技术监督部门验收、检测并取得电梯(扶梯)使用注册登记证的在用电梯(扶梯)。
2、在维护保养期限内,乙方不得委托其它单位或个人(含甲方人员)对电梯(扶梯)进行维护保养,维修及附件加装、装修。
3、应按国家法规要求、配备取得特种设备作业资格证的人员、负责电梯(扶梯)每日例行安全检查及运行操作管理,并对轿厢、层门、地坎门进行日常卫生清理保洁工作。
4、因乙方使用不安、疏忽或人为损坏导致电梯(扶梯)发生安全事故,则由乙方负责。
5、电梯(扶梯)的年度定期检验申报及检测费用。
第七条 免除责任的事项:
1、由于不可抗力原因造成的损失,双方免除赔偿责任。
2、乙方采用非正厂配套的产品装置而造成电梯(扶梯)故障、事故与甲方责任无关。
第八条 违约责任
1、乙方不按时支付维保费(特殊情况经双方协商同意可酌情延长付款时间),甲方有权停止服务,终止合同。
2、甲方不按合同约定时间,且连续超过两个月以上时间未进行维保,乙方有权终止合同。
3、任何一方提出解除合同时,应提前一个月书面通知对方,并向对方偿付合同总金额30%的违约金。
第九条 其他约定事项
1、甲乙双方另行约定的电梯维护保养技术细节及电梯制造厂商规定的维保技术要求,可列是本合同附件,不可分割。
2、本合同如有争议,双方协商解决。如协商不成,任何一方可向特种设备安全监察、经济合同仲裁机械申请仲裁或向 法院起诉。
3、附件备注: 。
4、本契约一式三份,甲乙双方各执一份,第三份由甲方报送:邵阳市质量技术监督局锅炉压力容器及特种设备安全监察科备案。
甲方:乙方:年月日:
2023年小区电梯广告合同模板篇六
乙方:
安装电梯,数量(大写)____台,安装电梯,数量(大写)____台。
1、本协议最终结算总价:人民币____(大写)rmb:____元。
2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。
1、安装进场后预付30%,产品经安装调试全部完毕后再付40%,余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后(取得验收合格证及检验报告书并移交清后)一次性付清。(亲子活动安全协议书)
安装时间:天
根据国家标准gb7588、gb/t10059,gb/t10058,gb10060等要求,并结合甲方的安装质量检验标准要求。
1、确保货物按时发运到工地现场,并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。
2、提供安装过程中的技术支持服务。
3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。
4、提供安装施工图纸及资料。
5、负责出厂产品的制造质量和发货质量
1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。
2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收,并及时向甲方反馈开箱缺错件星系,验收后的物资由乙方负责现场保管,若有缺失,则自行承担赔偿责任。
3、在规定的期限内,及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。
4、若因安装质量问题造成安装复检的,则承担发生的复检费汇合营销
5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮,做到及时记录,填写规范电梯安装协议书。
6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品,若经授权代表甲方向用户移交时,则应按公司的相关规定办理移交手续。
7、安装过程中发现的产品质量问题,应书面形式记录,待安装完毕后需移交检验人员。
8、乙方应确保安装工期,除因甲方原因和不可抗力因素外,若因工期延误造成所示的则应由乙方承担,同时甲方有权按规定收取____元/天的误工费。
9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度,与客户做好必要的联络。
10、不准与用户物理争吵,若因此造成甲方形象损坏或经济损失的,则乙方应承担赔偿责任。
11、除上述约定的费用外,施工过程中发生的其他费用均由乙方承担。
12、在进场施工前3天,必须向发包方提供所派施工人员的名册清单,保险单据,及操作证复印件,严格做到无证人员不得上岗施工。
1、安装人员必须持证上岗,安装过程必须严格执行《电梯安装安全操作规程》。
2、严格遵循用户及现场安全生产要求,做到文明操作。
3、若因违规操作而导致在安装过程中发生人身意外伤害、设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。
4、进入施工现场必须配到好一切安全防护设施。
甲方: 乙方:
经办人: 经办人:
电话: 电话:
签订日期:
签订地点:
2023年小区电梯广告合同模板篇七
甲方:
乙方:
安装配套工程(以下简称本工程),为进一步明确甲、乙双方的责任、权利、义务,保证工程顺利实施。经甲、乙双方友好协商,按照《xxx合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的相关规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的情况下,签订本合同。
1、工程概况
工程名称:明月天意客梯
工程地点:重庆市江津区
工程内容:
(1)电梯的脚手架的搭拆;
(2)电梯井道低压照明的提供;
(3)电梯施工期间电焊、气焊;
(4)电梯的起重、分层、搬运、就位。
(5)政府部门收取的电梯初装验收费;
(6)承担施工期间的水电、费;
(7)电梯卫士的初装费
2、工程工期
前期配合土建,根据总包进度施工,以总包进度时间为准。
3、合同价款
经双方协商,合同包干价:人民币50000 元;且包括规定工程内容内的所有人工费、材料费、机械费、检验调试费、联动试车费、验收费、手续费、措施费、采保费、管理费、利润和应由乙方向施工所在地税务局缴纳的税金等费用,并充分考虑了规费及风险因素,(市场价格波动、法规、规定等)。
4、付款方式
甲方在支付电梯设备进场安装款前,支付50000元给乙方。
按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内。
5、甲方责任及义务
协调现场施工的有关关系,如提供施工用水、用电接口,费用由乙方负责。
甲方代表,全面履行甲方职责,对工程质量、进度进行监督检查。
提供具备施工进场条件。
提供符合安装要求的井道、机房、正式电源等
6、乙方责任及义务
乙方在施工期间,对未完成的工程负有实施产品保护的责任。
施工用水、用电费用已包括在合同金额中,由乙方自行支付。
乙方在各分项施工前须与甲方联系,提供或了解其在分项工程上和特殊要求,如开槽、预留孔洞、预埋件等,并在每次隐蔽工程之前要甲方和监理签字确认,否则,因此而导致的额外施工费用由乙方承担。
负责本工程的整体质量及联动试运行,保证设计使用效果。
配合甲方做好后期的服务工作。
严格执行施工规范、安全操作规程,做到文明施工、安全施工。施工中发生的一切因乙方引起的安全事故,乙方自行解决;甲方不承担任何责任和经济赔偿。
按合同组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同,明确劳动报酬等内容,并严格履行,及时足额支付工资等劳动报酬。
7、附则
未尽事宜,双方协商解决。如双方经协商仍未解决之事宜,可提交工程所在地法院进行诉讼。
本协议一式肆份,甲方两份、乙方两份,双方签字盖章后生效。
合同订立地点:重庆
甲方:名称(印章):乙方:名称(印章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
日期: 日期:
2023年小区电梯广告合同模板篇八
甲、乙双方就房屋租赁事宜,达成如下协议:
一、甲方将位于市区路号室的房屋整体出租给乙方居住使用,租赁期限自__年__月__日至__年__月__日,计__个月。
二、本房屋月租金为人民币__元,4个月租金加个月押金共计__元一次性付清结算。
四、乙方不得随意损坏房屋设施,如需装修或改造,需先征得甲方同意。
五、租赁期满后,如乙方要求继续租赁,则须提前半个月向甲方提出,甲方收到乙方要求后7天内答复。如同意继续租赁,则续签租赁合同。同等条件下,乙方享有优先租赁的权利。
六、租赁期间,任何一方提出终止合同,需提前一个月书面通知对方,经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同,须向另一方支付违约金__元。
七、其他事项:
八、发生争议,甲、乙双方友好协商解决。协商不成时,提请由当地人民法院仲裁。
九、本合同连一式2份,甲、乙双方各执份,自双方签字之日起生效。
甲方:
乙方:
日期:
2023年小区电梯广告合同模板篇九
单位地址:单位地址:
法人代表:法人代表:
联系人:联系人:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
签订日期:签订日期:
依据《_合同法》的规定,对委托方电梯提供有偿保养服务工作,为明确双方的权利和义务本着公平、诚信、互惠互利的原则,特订立本合同,以便共同遵守。
一、服务范围
受委托方委托,受托方对安装于的台电梯提供维修保养服务。其中:
1、电梯型号层站规格;台
2、电梯型号层站规格;台
二、服务期限
本合同服务期限为年月日至年
月日,共两年。
三、服务方式和服务内容
1、在保养合同期内,受托方按每月派维保人员对委托方电梯例行巡检保养不少于伍次,具体保养时间为。
2、受托方严格按照维保工艺,对电梯进行调整、检查、润滑、清洁等工作,以保证电梯正常运行。
3、在合同服务期内,电梯出现紧急故障时,受托方随叫随到,受托方接到委托方电梯故障电话通知后20分钟内,维保人员赶到现场,及时排除故障。
4、在双方签订合同后,受托方应委托方要求对其合同内的电梯免费进行一次全面调试检修。
四、服务费用
根据服务范围和服务内容,委托方应缴付维保费:
1、单价4000元/年/台;
2、单价4000元/年/台;
两台两年总计16000元大写人民币壹万陆仟元整
在维保合同期内,电梯如需要更换700元以下的配件,由受托方免费提供。700元以上的配件费由委托方支付。
五、付款方式
1、委托方在本合同生效后,认为受托方试用服务期两月内优良,第一次付款为每年合同总价50%计4000元整。
2、余款在本合同服务期限内分4次支付,受托方与委托方每隔6个月办理一次结算。
六、服务质量
1、受托方维保人员对电梯进行例行巡检保养工作和电梯故障维修工作,按照受托方《保养施工要求》进行。
2、受托方维保人员对电梯例行巡检保养工作和电梯故障维修工作质量,应达到国家标准gb7588的要求,并通过委托方所在地质量技术监督局年检。
3、受托方维保人员每次对电梯例行巡检保养工作和电梯故障维修工作,必须做维修、保养记录。该记录单由委托方具体负责人签字认可后,作为合同执行记录和服务质量、结算依据。
七、受托方责任和权利
1、帮助建立健全的管理制度。通过正常维修、保养,确保电梯的正常运行。
2、负责对需要更换的配件向委托方提出说明,在委托方同意后,受托方进行更换(材料费实报实销或由委托方提供材料)。受托方有义务协助委托方计划、采购、储备配件及材料。
3、根据电梯中修、大修周期(三至五年)要求,按期提供中修、大修方案及计划,供委托方参考、决策。
4、委托方要求受托方提供超越合同所列的服务内容时,所有支出应由委托方承担,受托方以报价单形式经委托方签署承诺后实施服务。
5、服务期限内,因受托方保养不到位而造成的设备损失或人员伤害,其损失由受托方承担。
6、对委托方提供的技术资料、情报有保密的义务。
7、负责联系委托方所在地质量技术监督局进行电梯年检(年检费用由委托方承担)。
8、如合同到期需继续履行,则优先履行并保证在原合同价位以下。
八、委托方责任和权利
1、负责建立健全正常的管理制度。
2、负责电梯每日巡检,并作好巡检记录。(附件:《用户日检记录单》)
3、在受托方的`指导下,负责每周对电梯的主要安全装置、主机油位、各部分润滑情况和电梯运行情况进行检查并做好记录,对整个设备主要部位(厅门、轿厢、机房等)进行清洁工作。
4、负责提供电梯全套技术资料。
5、负责审定受托方的修理方案、计划并及时予以实施,负责制定设备材料、备件储备计划。
6、负责协助受托方的保养工作。
7、负责将电梯机房、基站、层门的钥匙交一套专管部门或专管员管理,其它部门和人员不得持有,以明确电梯的安全管理责任。
8、如委托方使用管理不当,或人为损坏,其责任界限由当地技术监督局鉴定确认,与之产生的费用由责任方负责。
九、本合同不承担的项目